建筑阳光房门窗施工合同样本6篇.docxVIP

建筑阳光房门窗施工合同样本6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就阳光房门窗施工承包给乙方，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、工期

1.乙方施工工期为______天，自甲方发出开工通知之日起算。

2.乙方应在接到开工通知后______天内进场施工。

三、工程造价及支付方式

1.本工程总造价为______元（大写：_________），单价为______元/平方米。实际结算以双方确认的现场测量面积为准。

2.甲方在签订合同后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款。剩余款项在工程完工验收合格后一次性支付。

四、材料设备供应及保管

1.乙方负责提供本工程所需的全部材料设备，并确保其质量符合相关标准。甲方有权对材料设备进行检验，如不合格，乙方应无条件更换。

2.乙方应妥善保管好材料设备，确保其不被损坏或丢失。如有损坏或丢失，乙方应负责赔偿。

五、施工及质量验收

1.乙方应严格按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量符合标准。甲方有权对施工过程进行监督，并提出合理建议和要求。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后______天内组织人员进行验收。验收标准为施工图纸和相关规范。如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。

六、保修服务及期限

1.乙方提供______年的保修服务，自工程验收合格之日起算。保修期内如出现质量问题，乙方应负责维修并承担相应费用。

2.甲方在保修期内有权要求乙方进行维修保养。乙方应在接到甲方维修通知后______天内完成维修工作。

七、违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每延误一天，应向乙方支付违约金______元。

2.乙方若不能按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。同时，乙方应赔偿甲方因工期延误所造成的全部损失。

3.乙方施工工程质量不符合标准或存在安全隐患的，乙方应负责整改并承担相应费用。若因质量问题或安全隐患导致的事故或损失，乙方应负责赔偿。

八、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.如因本合同引起的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年______月______日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年______月______日

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就阳光房门窗施工事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排进场施工，并确保在约定工期内完成施工任务。

2.如遇下列情况，乙方有权顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工、窝工；

（2）不可抗力因素。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款：_________

2.支付方式：_________

四、施工要求及质量保证

1.乙方需按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

3.乙方应接受甲方的质量监督，确保施工质量达到甲方要求。

五、违约责任

1.若甲方未能按时支付工程进度款或尾款，乙方有权停工，直至款项支付完毕。

2.若乙方施工质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方返工或整改，直至达到要求。

3.若一方违约，需向另一方支付相应的违约金。

六、争议解决

1.本合同的解释权归甲方所有。

2.如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先