正规公路施工合同范本通用版6篇.docx

正规公路施工合同范本通用版6篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方公路工程项目的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、工期及进度

1.施工工期：乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。

2.进度计划：乙方需编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。甲方有权对施工进度进行调整。

3.进度节点：乙方应确保施工进度达到以下节点目标：

（1）开工前准备：完成施工前的各项准备工作，包括人员、设备、材料的进场和安置。

（2）基础施工：完成基础工程的施工任务。

（3）主体施工：完成主体工程的施工任务。

（4）收尾施工：完成收尾工程的施工任务。

4.延期与违约：如乙方未能按时完成施工进度计划，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.质量标准：乙方应确保施工质量符合《公路工程施工及验收规范》等相关标准。

2.质量检查：甲方有权对施工过程进行质量检查，并提出整改要求。乙方应及时整改并重新提交验收申请。

3.验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方组织验收小组对工程进行验收。验收合格后，双方签订验收报告。

4.保修责任：工程验收合格后，乙方应按规定承担保修责任。保修期自验收之日起至少为一年。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。

四、价款与支付

1.合同价款：本合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。该价款包括工程所需的人工、材料、机械使用等费用。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的______%作为预付款。预付款扣减后，剩余款项按照施工进度逐步支付。

（2）进度款：根据施工进度计划，甲方应按时向乙方支付进度款。进度款的具体金额和支付时间按照施工进度计划执行。

（3）结算款：工程验收合格后，双方进行结算。结算款为合同总价减去预付款和进度款后的余额。结算款应在验收合格后尽快支付。

3.发票与凭证：乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的发票和凭证。凭证应详细列明款项的用途和去向。

4.税务与发票：本合同的执行应符合国家相关税收法规的规定。乙方应向甲方提供合法有效的发票和凭证，并承担相应的税款。

五、违约责任及赔偿损失

1.违约行为：如一方未能按合同约定履行其义务，则视为违约行为。违约方应承担相应的违约责任和赔偿损失。

2.赔偿损失：违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。具体赔偿金额由双方协商确定。协商不成的，可依法向法院提起诉讼解决争议。

3.免责条款：如因不可抗力导致一方无法按合同约定履行其义务的，该方不承担违约责任和赔偿损失的责任。但应及时通知对方并采取合理措施减少损失的发生。

六、争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向法院提起诉讼解决争议。法院管辖地为合同签订地或履行地人民法院。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议部分的义务。如争议涉及合同的主要义务且无法继续履行时，双方可协商解除合同并处理相关事宜。协商不成的，可依法向法院提起诉讼解除或变更合同并处理相关事宜。法院管辖地为合同签订地或履行地人民法院。在争议解决期间，双方应尊重事实、遵守法律、保持冷静、友好协商解决问题；不得采取过激行为或言辞攻击对方或相关人员进行人身攻击或造谣诽谤等行为；否则将承担由此带来的法律责任和经济损失风险。同时双方应积极协助法院的调查取证工作并如实提供相关证据材料以便法院及时作出公正合理的裁决结果；否则将承担由此带来的不利后果和法律责任风险。

篇2

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[发包方公司名称]

承包方（乙方）：[承包方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]