公路建设工程合同范文5篇.docx

公路建设工程合同范文5篇

篇1

甲方（发包方）：__________，以下简称甲方。

乙方（承包方）：__________，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________公路建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：包括路基、路面、桥梁、涵洞等建设内容。

4.工程规模：具体规模根据实际设计文件确定。

二、合同工期

1.工程开工日期：本合同工程定于__________年__________月__________日开工。

2.工程竣工日期：本合同工程定于__________年__________月__________日竣工。

3.合同工期：总工期为__________天。

三、合同价款

1.工程总价：根据招标文件及投标文件确定，具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：根据合同条款及工程进度进行支付。

四、工程质量与验收

1.工程质量标准：按照招标文件及投标文件确定的质量标准执行。

2.验收标准和方法：按照合同条款及国家或行业相关规定执行。

3.验收程序：按照合同条款及国家或行业相关规定执行。

五、施工与设计变更

1.施工方案：根据投标文件确定的施工方案执行。

2.设计变更：如需对原设计进行变更，需经甲方同意，并签订书面变更协议。

六、违约责任与赔偿

1.甲方违约责任：甲方未能按时支付工程款项的，应支付逾期付款利息；甲方未能履行合同义务的，应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约责任：乙方未能按时完成工程的，应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失；乙方施工质量不符合合同要求的，应负责无偿返修并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

七、不可抗力与合同解除

1.不可抗力：因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同，互不承担违约责任。

2.合同解除：合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，乙方应尽快撤离现场，并恢复场地原状。甲方应根据实际情况支付乙方已完成工程的款项。

八、争议解决与适用法律

1.争议解决方式：本合同的争议解决方式为仲裁或诉讼。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同义务。仲裁或诉讼裁决生效前，双方不得擅自解除合同。仲裁或诉讼裁决生效后，双方应遵守裁决结果并履行相关义务。如裁决结果涉及合同解除或变更，则按照裁决结果执行。

2.适用法律：本合同适用中华人民共和国法律、法规及地方规章。如相关法律、法规及地方规章发生变化，双方应协商调整合同条款以适应变化后的法律环境。如协商不成，可协议终止合同或按照原合同条款执行。但如终止合同或按照原合同条款执行会导致一方当事人权益受到损害时，该方当事人有权要求对方承担相应的赔偿责任。

篇2

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担公路建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：XXXX公路建设工程

工程地点：XXXX

工程内容：公路建设，包括路基、路面、桥梁、排水系统等工程

工期：自本合同签订之日起计算，共计24个月

二、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应向乙方提供必要的工程资料，确保工程顺利进行。

（2）甲方应按照合同约定支付工程款项。

（3）甲方应协助乙方处理工程中的相关问题，确保工程质量。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应按照合同约定完成公路建设工程。

（2）乙方应确保工程质量，按照相关标准进行施工。

（3）乙方应合理安排工期，确保工程按时完成。

（4）乙方应积极配合甲方的工作，共同解决工程中的问题。

三、工程款项及支付方式

1.本合同工程款项为人民币XXXX元整（￥XXXX）。

2.甲方应按照以下方式支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款人民币XXXX元整（￥XXXX）。

（2）乙方完成路基工程后，甲方支付乙方工程款人民币XXXX元整（￥XXXX）。

（3）乙方完成路面工程后，甲方支付乙方工程款人民币XXXX元整（￥XXXX）。

（4）乙方完成全部工程并经过