住建部建设工程施工合同6篇.docx

住建部建设工程施工合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期

1.开工日期：自合同签订之日起算。

2.竣工日期：具体日期根据施工进度和实际情况而定。

三、质量与验收

1.工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准执行。

2.验收方法：按照合同约定及国家有关标准，对工程的各个部位、环节进行验收。

3.验收时间：具体验收时间根据施工进度和实际情况而定。

四、合同价款与支付

1.合同价款：人民币[合同价款]元整。

2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。

3.支付时间：具体支付时间根据施工进度和实际情况而定。

五、违约责任

1.甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。甲方因违约给乙方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2.乙方违约责任：乙方未按照合同约定完成工程的，应当承担违约责任。乙方因违约给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

六、不可抗力

1.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应当协商解决。如协商不成的，可依法解除合同。

2.因不可抗力导致工程延误的，乙方应当书面通知甲方，并提供相关证明材料。甲方可根据实际情况调整工期。

七、争议解决与管辖法院

1.合同履行过程中发生争议的，双方应当友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：[管辖法院]

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起，双方应当全面履行合同约定。

2.合同终止事由：工程竣工验收合格并结算完毕后，合同自动终止。如因违约等原因导致合同提前终止的，违约方应当承担相应责任。

3.合同终止后，双方应当友好协商解决相关事宜。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.甲方有权对乙方进行安全生产和文明施工检查，并督促整改安全隐患。乙方应当积极配合甲方的检查工作，并及时整改安全隐患。如因乙方未整改安全隐患导致事故发生的，乙方应当承担全部责任。

2.乙方应当遵守甲方的各项规定和制度，服从甲方的管理。如乙方违反规定和制度，甲方有权对乙方进行处罚或解除合同。具体处罚措施和解除合同的条件在补充协议中约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准执行。补充协议未约定的，按本合同执行。

篇2

发包方（全称）：__________

承包方（全称）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.开工日期：__________

5.竣工日期：__________

6.合同工期：__________

7.质量等级：__________

8.承包方式：__________

9.合同价款：__________

二、双方职责

1.发包方职责：

（1）负责办理有关建设手续，为承包方提供必要的施工条件和环境；

（2）负责设计并审核承包方施工方案，确保施工符合设计要求和标准；

（3）负责协调施工过程中各方关系，确保施工顺利进行；

（4）负责支付承包方相应的报酬和费用。

2.承包方职责：

（1）按照发包方的要求，制定施工方案并报发包方审核；

（2）按照审核后的施工方案，组织施工人员进行施工；

（3）确保施工质量符合设计要求和标准；

（4）确保施工周期符合合同约定；

（5）确保施工过程中的安全环保。

三、施工要求

1.承包方需按照发包方的施工方案和进度要求进行施工，确保施工质量符合设计要求和标准。

2.施工过程中，承包方需严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全环保。

3.