2024建设工程施工合同标准文本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程施工合同标准文本

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3监理人

1.4施工地点

1.5施工工程

第二条：合同价格

2.1合同总价

2.2工程变更价格调整

2.3工程预付款

2.4工程进度付款

2.5工程质量保证金

第三条：施工工期

3.1合同工期

3.2工期延误

3.3工期提前

第四条：施工质量

4.1工程质量标准

4.2质量检查与验收

4.3质量问题处理

第五条：施工安全

5.1安全生产责任

5.2安全防护措施

5.3安全事故处理

第六条：材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料和设备验收

第七条：施工变更

7.1工程变更程序

7.2变更费用承担

7.3变更对工期的影响

第八条：合同的解除和终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

第九条：违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

9.3违约责任处理

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁或诉讼地点

10.3仲裁或诉讼时效

第十一条：合同的生效、修改和解除

11.1合同生效条件

11.2合同修改程序

11.3合同解除条件

第十二条：保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3保密泄露责任

第十三条：不可抗力

13.1不可抗力事件

13.2不可抗力事件的影响

13.3不可抗力事件的应对措施

第十四条：其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的继承

14.3合同的解除与终止

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1发包人

发包人是指合同中约定的有权委托承包人进行施工的一方，即项目所有人或者项目法人。

1.2承包人

承包人是指合同中约定的承担施工任务的一方，即具有相应施工资质的企业或个人。

1.3监理人

监理人是指合同中约定的对施工过程进行监督管理的一方，通常由发包人指定。

1.4施工地点

施工地点是指合同中约定的工程项目的具体位置。

1.5施工工程

施工工程是指合同中约定的承包人应完成的建筑工程、安装工程、装修工程等。

第二条：合同价格

2.1合同总价

合同总价是指承包人完成全部施工任务后，按照合同约定的价格支付给承包人的费用。

2.2工程变更价格调整

工程变更价格调整是指在合同执行过程中，由于工程变更导致工程造价变化的调整方式。

2.3工程预付款

工程预付款是指发包人在合同签订后，按照合同约定向承包人支付的预付款项。

2.4工程进度付款

工程进度付款是指根据承包人完成施工进度的实际情况，发包人按照合同约定向承包人支付的款项。

2.5工程质量保证金

第三条：施工工期

3.1合同工期

合同工期是指合同中约定的承包人完成施工任务的期限。

3.2工期延误

工期延误是指由于承包人原因导致工程未能在合同约定的工期内完成的状况。

3.3工期提前

工期提前是指工程在合同约定之前完成的状况。

第四条：施工质量

4.1工程质量标准

工程质量标准是指合同中约定的工程质量的要求，包括工程的安全性、耐久性、可靠性、舒适性、环保性等方面的要求。

4.2质量检查与验收

质量检查与验收是指在施工过程中和工程完成后，对工程质量进行监督检查和评定验收的活动。

4.3质量问题处理

质量问题处理是指在施工过程中或工程验收过程中，对发现的质量问题进行处理的活动。

第五条：施工安全

5.1安全生产责任

安全生产责任是指承包人应承担的施工过程中安全生产的法律责任。

5.2安全防护措施

安全防护措施是指为防止施工过程中发生事故，采取的一系列保护措施。

5.3安全事故处理

安全事故处理是指在施工过程中发生事故时，按照相关法律法规和合同约定进行的处理活动。

第八条：合同的解除和终止

8.1合同解除条件

合同解除条件是指在合同执行过程中，因特定原因导致合同提前终止的条件。

8.2合同终止条件

合同终止条件是指在合同执行过程中，因特定原因导致合同正常终止的条件。

第九条：违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

9.3违约责任处理

违约责任处理是指在合同一方违约时，按照合同约定和法律法规进行的处理活动。

第十条：争议解决

10.1争议解决方式

争议解决方式是指合同双方在发生争议时，约定的解决争议的方法。

10.2仲裁或诉讼地点

仲裁或诉讼地点是指合同双方在发生争议时，选择进行仲裁或诉讼的地点。

10.3仲裁或诉讼时效

仲裁或诉讼时效是指合同双方在发生争