2024建设工程示范施工合同下载.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程示范施工合同

本合同目录一览

1.一般规定

1.1合同文件的组成

1.2合同的生效和解释

1.3合同的修改和补充

2.双方当事人

2.1承包人的基本资料

2.2发包人的基本资料

3.工程内容和范围

3.1工程的描述

3.2工程的数量和质量要求

4.合同价格

4.1合同价格的确定

4.2价格的调整和变更

4.3预付款和进度付款

5.施工期限

5.1施工期限的约定

5.2工期延误和提前完成

6.施工质量和技术要求

6.1施工质量的标准

6.2技术要求的遵守

7.材料和设备

7.1材料的供应和质量

7.2设备的供应和质量

8.施工安全

8.1安全措施的制定和执行

8.2安全事故的处理

9.变更和调整

9.1变更的条件和程序

9.2调整的条件和程序

10.违约责任

10.1承包人的违约责任

10.2发包人的违约责任

11.争议解决

11.1争议的解决方式

11.2仲裁或诉讼的程序

12.合同的终止和解除

12.1合同终止的条件

12.2合同解除的程序

13.合同的继承和转让

13.1合同继承的约定

13.2合同转让的条件

14.其他条款

14.1保密条款

14.2法律适用和争议解决

14.3合同的签订日期和地点

第一部分：合同如下：

第一条一般规定

1.1合同文件的组成

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.2合同的生效和解释

本合同自合同双方签字盖章之日起生效。合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标书及其附件；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.3合同的修改和补充

合同履行过程中，合同双方可协商一致对合同进行修改和补充。修改和补充的内容应采用书面形式，并经合同双方签字盖章后成为合同的一部分。

第二条双方当事人

2.1承包人的基本资料

承包人为具有独立法人资格的企业，其法定代表人为________，注册地址为________，营业范围为________。

2.2发包人的基本资料

发包人为具有独立法人资格的企业，其法定代表人为________，注册地址为________，营业范围为________。

第三条工程内容和范围

3.1工程的描述

本工程为________，位于________，工程内容包括________。

3.2工程的数量和质量要求

工程的数量和质量要求详见技术标准和要求、图纸及已标价工程量清单。

第四条合同价格

4.1合同价格的确定

本合同的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

4.2价格的调整和变更

合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致合同价格发生变化，合同双方可协商一致对价格进行调整。调整后的价格应采用书面形式，并经合同双方签字盖章后成为合同的一部分。

4.3预付款和进度付款

（1）预付款：合同签订后，发包人应支付合同总价款的________%作为预付款。预付款支付后，承包人应按照合同约定的进度完成工程。

（2）进度付款：工程进度达到合同约定的________%，发包人应支付合同总价款的________%。进度付款的支付条件及支付方式详见专用合同条款。

第五条施工期限

5.1施工期限的约定

本工程的施工期限为________天。

5.2工期延误和提前完成

（1）工期延误：由于承包人原因导致工程不能在约定的施工期限内完成，承包人应支付违约金，违约金的标准详见专用合同条款。

（2）提前完成：由于承包人原因导致工程提前完成，提前完成部分的工程价款不予支付。

第六条施工质量和技术要求

6.1施工质量的标准

本工程的施工质量应符合国家及行业标准，并满足发包人的要求。

6.2技术要求的遵守

承包人应遵守合同约定的技术要求，确保工程质量。如承包人违反技术要求，导致工程质量问题，承包人应承担相应的责任。

第八条材料和设备

8.1材料的供应