2024年度深基坑降水工程劳务施工合同文本下载.docxVIP

2024年度深基坑降水工程劳务施工合同文本

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订日期与地点

1.3合同生效日期

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.施工组织与管理

3.1施工单位资质要求

3.2施工组织设计

3.3施工进度安排

3.4施工现场管理

4.工程质量与验收

4.1质量标准

4.2验收程序

4.3质量保证期

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工期延误责任

5.3工期延误处理

6.工程造价与支付

6.1工程造价构成

6.2工程款支付方式

6.3工程款支付时间

6.4预付款、进度款、竣工结算款等

7.安全生产与文明施工

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3文明施工要求

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决期限

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约责任追究

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同终止

11.1合同终止条件

11.2合同终止程序

11.3合同终止后的处理

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

12.3不可抗力解除

13.合同附件

13.1附件一：工程图纸

13.2附件二：施工组织设计

13.3附件三：质量保证体系

13.4附件四：安全生产措施

14.其他约定

14.1本合同未尽事宜

14.2合同解释权

14.3合同签署

14.4合同生效

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.1.1甲方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话

1.1.2乙方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话

1.2合同签订日期与地点

1.2.1签订日期：2024年X月X日

1.2.2签订地点：甲方指定地点

1.3合同生效日期

1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效。

2.工程概况

2.1工程名称

2.1.1工程名称：2024年度深基坑降水工程

2.2工程地点

2.2.1工程地点：甲方指定地点

2.3工程规模

2.3.1工程规模：根据甲方提供的工程图纸及施工方案确定

2.4工程内容

2.4.1工程内容包括但不限于：深基坑降水施工、设备安装、调试及试运行等。

3.施工组织与管理

3.1施工单位资质要求

3.1.1乙方应具备国家规定的相关施工资质，并提供相应的资质证书复印件。

3.2施工组织设计

3.2.1乙方应根据工程实际情况，编制详细的施工组织设计，包括但不限于施工方案、进度计划、质量保证措施等。

3.3施工进度安排

3.3.1乙方应按照施工组织设计中的进度计划进行施工，确保工程按期完成。

3.4施工现场管理

3.4.1乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明、有序进行。

4.工程质量与验收

4.1质量标准

4.1.1工程质量应符合国家现行施工质量验收规范及甲方要求的标准。

4.2验收程序

4.2.1工程验收分为分项验收、分部验收和竣工验收三个阶段。

4.3质量保证期

4.3.1工程质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。

5.工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.1.1乙方应根据工程实际情况，编制详细的工程进度计划，并报甲方备案。

5.2工期延误责任

5.2.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。

5.3工期延误处理

5.3.1工期延误的处理方式由双方协商确定。

6.工程造价与支付

6.1工程造价构成

6.1.1工程造价包括但不限于：直接工程费、间接费、利润、税金等。

6.2工程款支付方式

6.2.1工程款支付采用分阶段支付方式，具体支付比例及时间由双方协商确定。

6.3工程款支付时间

6.3.1乙方完成分项工程验收合格后，甲方应在约定时间内支付相应的工程款。

6.4预付款、进度款、竣工结算款等

6.4.1预付款：合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。

6.4.2进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付工程款。

6.4.3竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。

8.2争议解决机构

8.2.1若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.3争议解决期限

8.3.1争议应在发生后的六十日内解决，逾期未解决的，任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.违约责任

9.1违