2024建设工程施工合同11.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024建设工程施工合同11

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

1.3丙方名称及地址

1.4术语定义

2.工程概述

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程预算

3.合同价格及支付

3.1合同总价

3.2支付方式

3.3进度付款

3.4竣工付款

3.5支付凭证

4.工程进度及工期

4.1工程进度计划

4.2工期延误

4.3提前完工奖励

5.工程质量与标准

5.1工程质量要求

5.2材料及设备标准

5.3施工标准

5.4质量保证措施

6.工程变更

6.1变更程序

6.2变更费用

6.3变更对工期的影响

7.合同的解除和终止

7.1解除条件

7.2终止条件

7.3解除或终止后的处理

8.违约责任

8.1甲方违约

8.2乙方违约

8.3丙方违约

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2诉讼或仲裁地点

9.3诉讼或仲裁时效

10.保险

10.1保险责任

10.2保险费用

10.3保险理赔程序

11.合同的生效、修改和解除

11.1合同生效条件

11.2合同修改程序

11.3合同解除条件

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3泄密责任

13.合同的转让

13.1转让条件

13.2转让程序

13.3转让后的责任承担

14.其他条款

14.1法律法规

14.2不可抗力

14.3合同的语文版本

14.4合同的附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

甲方：X公司

地址：X市X区X路X号

1.2乙方名称及地址

乙方：X建筑工程有限公司

地址：X市X区X路X号

1.3丙方名称及地址

丙方：X材料供应有限公司

地址：X市X区X路X号

1.4术语定义

工程：指双方约定的X项目建筑工程。

甲方：指合同第一条规定的主体。

乙方：指合同第二条规定的主体。

丙方：指合同第三条规定的主体。

合同：指本合同目录一览所载明的合同。

第二条工程概述

2.1工程名称

工程名称：X项目建筑工程

2.2工程地点

工程地点：X市X区X路X号

2.3工程规模

工程规模：X平方米

2.4工程内容

工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、调试等工作。

2.5工程预算

工程预算：人民币X万元

第三条合同价格及支付

3.1合同总价

合同总价：人民币X万元

3.2支付方式

支付方式：银行转账

3.3进度付款

进度付款：按照工程进度，分期支付合同价款的60%。

3.4竣工付款

竣工付款：工程验收合格后，支付合同价款的40%。

3.5支付凭证

支付凭证：以银行转账凭证为准。

第四条工程进度及工期

4.1工程进度计划

工程进度计划：详见附件一《工程进度计划表》

4.2工期延误

工期延误：每延误一天，乙方应支付甲方合同总价2%的违约金。

4.3提前完工奖励

提前完工奖励：若乙方提前完成工程，甲方按提前完成的天数，每天支付乙方人民币X元作为奖励。

第五条工程质量与标准

5.1工程质量要求

工程质量要求：达到国家及行业标准，详见附件二《工程质量标准》

5.2材料及设备标准

材料及设备标准：详见附件三《材料及设备标准》

5.3施工标准

施工标准：详见附件四《施工标准》

5.4质量保证措施

质量保证措施：乙方应按照合同约定及国家、行业标准进行施工，确保工程质量。

第六条工程变更

6.1变更程序

变更程序：双方协商一致后，签订《工程变更协议》并附件五《工程变更清单》。

6.2变更费用

变更费用：根据变更内容，按照合同约定的价格调整。

6.3变更对工期的影响

变更对工期的影响：如变更导致工期延误，按照第四条2.2款约定处理。

第八条违约责任

8.1甲方违约

甲方违约：甲方未按约定履行合同义务，应承担违约责任。

8.2乙方违约

乙方违约：乙方未按约定履行合同义务，应承担违约责任。

8.3丙方违约

丙方违约：丙方未按约定履行合同义务，应承担违约责任。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2诉讼或仲裁地点

诉讼或仲裁地点：X市

9.3诉讼或仲裁时效

诉讼或仲裁时效：自知道或应当知道权利被侵害之日起两年内。

第十条保险

10.1保险责任

保险责任：