简易建筑施工合同(合同范本).pdfVIP

简易建筑施工合同(合同范本)

TheagreementbetweenpartiesAandBafterfriendlynegotiationstipulatesthe

obligationsandrightsthatmustbeperformedbetweeneachother

(合同范本)

甲方：_________________________

乙方：_________________________

日期：_________________________

精品合同/Word文档/文字可改

实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

施工合同

简易建筑施工合同(合同范本)

说明：本合同书适用于甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的

必须履行的义务和应当享有的权利，可用于实体印刷或电子存档（使用前请详

细阅读条款）。

建筑工程施工合同（以下简称甲方）甲方：乙方：（以下简称

乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有

关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双

方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：地点：

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、付款方式

六、总工期要求个工作日。

第2页

实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

施工合同

七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平

等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约

定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担

已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质

量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责

任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解

第3页

实用范本|DOCUMENTTEMPLATE

施工合同

决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲

裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生

效。

甲方：乙方：

代表:代表：

年月日

云博创意设计

MzYunBoCreativeDesignCo.,Ltd.

第4页