机房搬迁施工合同.docVIP

机房搬迁施工合同

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

联系人：[甲方联系人姓名]

电子邮箱：[甲方联系人邮箱]

乙方（承包方）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系方式：[乙方联系电话]

联系人：[乙方联系人姓名]

电子邮箱：[乙方联系人邮箱]

机房搬迁施工合同

一、合同双方

1.甲方（发包方）

详细介绍甲方的公司背景、业务范围等信息，表明其作为机房搬迁项目的发包方的身份和责任。

甲方拥有需要搬迁的机房及相关设备，有权对乙方的搬迁工作进行监督和验收。

2.乙方（承包方）

详细介绍乙方的公司资质、专业能力等信息，表明其作为机房搬迁项目的承包方的身份和能力。

乙方具备丰富的机房搬迁经验和专业的技术团队，能够按照甲方的要求完成机房搬迁工作。

二、工程概况

1.搬迁地点

明确机房搬迁的具体地点，包括详细的地址、楼层等信息。

说明搬迁地点的周边环境、交通状况等对搬迁工作可能产生影响的因素。

2.搬迁内容

详细列出需要搬迁的机房设备清单，包括服务器、交换机、存储设备、路由器等各种硬件设备，以及相关的软件系统、网络布线等。

对每个设备的型号、规格、数量等进行详细说明，以便于双方对搬迁工作的范围和内容有清晰的认识。

3.工期要求

确定机房搬迁的开始时间和结束时间，明确工期的具体期限。

如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，应明确双方的责任和处理方式。

三、工程价款及支付方式

1.工程价款

根据搬迁的设备数量、难度等因素，确定工程的总价款。

可以采用固定总价合同或单价合同等方式，明确工程价款的计算方法和支付标准。

2.支付方式

约定工程价款的支付进度和时间节点，一般分为预付款、进度款和尾款等。

预付款通常在合同签订后一定时间内支付，进度款根据工程进度分阶段支付，尾款在工程验收合格后支付。

3.结算方式

明确工程价款的结算方式，如采用银行转账、支票等方式进行结算。

约定结算时需要提供的相关资料和手续，如发票、验收报告等。

四、工程质量与验收

1.工程质量标准

制定详细的工程质量标准，包括设备的完好性、搬迁后的系统稳定性、网络功能等方面的要求。

可以参考相关的行业标准和规范，保证工程质量符合要求。

2.验收程序

确定机房搬迁工程的验收程序，包括验收的时间、地点、参与人员等。

一般先由乙方进行自验，自验合格后通知甲方进行验收，甲方验收合格后签署验收报告。

3.验收标准

明确机房搬迁工程的验收标准，如设备的功能是否正常、网络连接是否稳定、系统数据是否完整等。

可以采用抽样测试、功能测试等方式进行验收，保证工程质量符合要求。

五、双方责任与义务

1.甲方责任与义务

提供机房搬迁所需的相关资料和信息，如设备清单、网络拓扑图等。

协助乙方进行机房搬迁工作，如提供必要的场地、电源等。

按照合同约定支付工程价款，如遇问题及时与乙方沟通协商。

2.乙方责任与义务

按照合同约定的时间和要求完成机房搬迁工作，保证工程质量符合要求。

对搬迁过程中造成的设备损坏、数据丢失等问题承担赔偿责任。

负责搬迁后的系统调试和维护工作，保证系统能够正常运行。

六、安全保障与环境保护

1.安全保障措施

制定详细的安全保障措施，包括搬迁现场的安全防护、设备的安全搬运等。

对搬迁人员进行安全培训，提高安全意识，保证搬迁过程中的人身安全和设备安全。

2.环境保护措施

制定环境保护措施，如在搬迁过程中采取防尘、降噪等措施，减少对环境的影响。

对搬迁产生的废弃物进行妥善处理，遵守相关的环保法规。

七、工期延误与违约责任

1.工期延误的认定

明确工期延误的认定标准，如因不可抗力、甲方原因、乙方原因等导致工期延误的情况。

规定工期延误的通知程序和责任承担方式。

2.违约责任的承担

约定双方在工期延误或其他违约情况下的违约责任，如违约金的计算方法、赔偿范围等。

明确违约责任的追究方式和解决途径。

八、争议解决

1.争议解决方式

约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

如选择仲裁，应明确仲裁机构和仲裁地点。

2.仲裁地点

确定仲裁的地点，一般选择在双方都比较方便的地方或相关的仲裁机构所在地。

九、合同变更与解除

1.合同变更的条件

规定合同变更的条件和程序，如双方协商一致、因不可抗力等原因导致合同内容需要变更等。

明确合同变更后的价款调整、工期延长等相关事宜。

2.合同解除的条件

约定合同解除的条件和程序，如双方协商一致、一方严重违约等导致合同无法继续履行的情况。

规定合同解除后的善后处理事宜，如设备的返还、价款的结算等。

十、其他条款