建筑消防施工合同5篇.docxVIP

建筑消防施工合同5篇

篇1

#甲方（发包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#乙方（承包方）：_________

地址：_________

联系方式：_________

#工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

#消防施工范围

1.火灾自动报警系统；

2.消防联动控制系统；

3.消防控制室图形显示装置；

4.消防控制室机房建设；

5.消防设备配电系统；

6.消防设备接地系统；

7.消防设备防雷接地系统；

8.消防设备防火封堵；

9.消防设备风机、水泵控制；

10.消防设备消防电梯控制；

11.消防设备防火门监控；

12.消防设备消防控制室图形显示。

#合同工期

1.乙方接到甲方通知后组织人员进场，工期按甲方要求进行。

2.在施工过程中，如遇下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

（3）甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工场地、接通水电、设备材料不能按时到货以及其它应由甲方负责的事项。

3.乙方在确认可以开工后，不能按时开工，视为延期开工，每延期一天，罚款_____元。

4.竣工日期以消防验收合格为准。

#工程价款及支付方式

1.工程价款：人民币_____元（大写：_____元整）。其中：设计费_____元，设备材料费_____元，安装调试费_____元。具体费用根据预算进行结算。

2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方合同总金额的_____%，作为预付款。乙方将设备安装调试完毕后，甲方支付乙方合同总金额的_____%。消防验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的_____%。剩余_____%作为质保金，质保期为一年。质保期满且无质量问题，甲方一次性支付乙方剩余款项。

3.乙方在收取款项时，应提供合法有效的发票。否则，甲方有权拒付。

4.在施工过程中，如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工；不可抗力；甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工场地、接通水电、设备材料不能按时到货以及其它应由甲方负责的事项。工期顺延期间，乙方不承担违约责任。

5.乙方在确认可以开工后，不能按时开工，视为延期开工。每延期一天，罚款_____元。罚款在合同款中扣除。

6.竣工日期以消防验收合格为准。验收合格后，甲方应及时支付款项。否则，每延期一天，罚款_____元。罚款在合同款中扣除。

7.合同款支付完成后，合同自动终止。如有未尽事宜或纠纷，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。诉讼费由败诉方承担。但是诉讼期间双方应继续履行各自义务。同时双方应积极配合法院进行审理工作并遵守法院裁决结果执行相应义务。如果判决结果为支持乙方主张时则甲方应支付相应款项给乙方；反之亦然。此外如果因为甲方原因导致诉讼发生则甲方应承担全部责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失包括但不限于利息损失等费用支出项目清单见附录1《诉讼费用清单》。

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#乙方（承包方）：

公司名称：_________

地址：_________

联系人：_________

联系电话：_________

#工程名称：_________

#工程地点：_________

#开工日期：_________

#竣工日期：_________

#合同金额：_________

#付款方式：_________

#保修期限：_________

#一、工程范围及要求

1.消防施工范围包括：_________

2.具体施工内容包含：_________

3.工程要求：_________

4.保修期限内的责任与义务：_________

#二、合同条款

1.合同生效及付款方式：

-合同自双方签字盖章之日起生效。

-付款方式为：_________。

2.材料供应及管理：