包工协议书通用范本.docxVIP

包工协议书通用范本

一、协议概述

1.1协议目的

本协议旨在明确甲方（工程发包方）与乙方（工程承包方）在工程承包过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利实施和双方的合法权益得到保障。

1.2协议内容

本协议主要包括工程概况、工程承包范围、工程款项支付、工期要求、质量标准、违约责任、争议解决等条款。

1.3协议效力

本协议自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。协议未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

二、工程概况

2.1工程名称

（此处填写工程名称）

2.2工程地点

（此处填写工程地点）

2.3工程规模

（此处填写工程规模，包括建筑面积、建筑高度、占地面积等）

2.4工程类型

（此处填写工程类型，如住宅、商业、公共建筑等）

2.5工程承包方式

（此处填写工程承包方式，如施工总承包、专业分包等）

三、工程承包范围

3.1工程承包内容

（此处详细列出乙方应承担的工程承包内容，包括土建、安装、装饰装修等）

3.2工程变更

在工程实施过程中，如遇设计变更、工程量增减等情况，双方应协商一致，并签订补充协议。

3.3工程验收

工程完工后，乙方应按照国家有关工程验收规定，组织验收，甲方应在规定时间内进行验收。

四、工程款项支付

4.1工程预付款

甲方应在合同签订后，按照工程进度支付预付款。

4.2进度款支付

乙方完成工程进度达到约定比例后，甲方应按照约定比例支付进度款。

4.3结算款支付

工程竣工验收合格后，乙方应在规定时间内提交结算报告，甲方应在收到结算报告后，按照约定时间支付结算款。

4.4违约金

如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权扣除相应的违约金。

五、工期要求

5.1工期安排

乙方应按照甲方要求，制定合理的施工进度计划，并确保工程按时完成。

5.2工期延误

如乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

六、质量标准

6.1质量要求

乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到约定标准。

6.2质量检验

工程过程中，乙方应定期进行质量检验，并将检验结果报告甲方。

6.3质量纠纷

如发生质量纠纷，双方应协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

七、违约责任

7.1甲方违约责任

如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金。

7.2乙方违约责任

如乙方未按时完成工程或工程质量不达标，甲方有权要求乙方支付违约金。

七、争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

8.2争议解决地点

争议解决地点为工程所在地。

八、其他

9.1协议生效

本协议自双方签字盖章之日起生效。

9.2协议变更

本协议的任何变更，均需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

9.3协议解除

本协议的解除，需经双方协商一致，并签订书面解除协议。

9.4协议附件

本协议附件包括但不限于以下内容：

（1）工程图纸；

（2）施工组织设计；

（3）施工合同；

（4）其他相关文件。

9.5协议未尽事宜

本协议未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件：

（1）工程图纸；

（2）施工组织设计；

（3）施工合同；

（4）其他相关文件。

九、保密条款

9.1保密义务

双方在合作过程中，对项目的技术资料、商业秘密、财务信息等保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

9.2保密期限

保密期限自协议签订之日起至项目终止后五年止。

十、不可抗力

10.1定义

本协议所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或者履行成本大幅增加，且在签订合同时无法预见的情形。

10.2处理

发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。双方应协商决定是否继续履行合同、变更合同内容或解除合同。

十一、通知

11.1通知方式

双方之间的所有通知应以书面形式进行，通过以下方式送达：

（1）当面交付；

（2）邮寄（挂号信，邮戳为准）；

（3）传真；

（4）电子邮件。

11.2通知送达

通知自送达对方或对方指定的接收人时视为送达。

十二、协议解除

12.1协议解除条件

在以下情况下，任何一方有权解除本协议：

（1）对方严重违反本协议；

（2）发生不可抗力事件，且无法通过协商解决；

（3）法律、法规或政策变化导致本协议无法继续履行。

12.2解除程序

任何一方解除本协议，应提前三十日书面通知对方，并说明解除原因。

十三、协议终止

13.1终止条件

在以下情况下，本协议自动终止：

（1）