包工头协议书范本.docxVIP

包工头协议书范本

一、协议概述

本协议书旨在明确包工头与业主之间的权利义务关系，确保工程顺利进行。协议内容包括工程概况、合同金额、工期要求、付款方式、工程质量标准、违约责任、争议解决等。以下为协议详细内容：

1.工程概况

（1）工程名称：____________________

（2）工程地点：____________________

（3）工程内容：____________________

（4）工程规模：____________________

2.合同金额

（1）合同总价：人民币____________________元整。

（2）付款方式：分阶段付款，具体如下：

①开工前支付合同金额的20%作为预付款；

②工程进度达到30%时支付合同金额的30%；

③工程进度达到60%时支付合同金额的20%；

④工程进度达到90%时支付合同金额的20%；

⑤工程验收合格后支付合同金额的10%作为质保金。

3.工期要求

（1）合同工期：自开工之日起____________________天内完成。

（2）工期延误责任：因包工头原因导致工期延误，每延误一日，应向业主支付合同金额的1%作为违约金。

4.工程质量标准

（1）工程质量必须符合国家相关标准及规范。

（2）包工头应确保工程进度，确保工程质量达到业主要求。

（3）工程验收合格标准：经业主、包工头及监理单位共同验收，符合国家相关标准及规范，无重大质量隐患。

5.违约责任

（1）包工头未按合同约定时间完成工程，每延误一日，应向业主支付合同金额的1%作为违约金。

（2）包工头施工过程中，因自身原因造成工程质量问题，应承担相应责任，修复费用由包工头承担。

（3）业主未按合同约定时间支付工程款，每延误一日，应向包工头支付合同金额的1%作为违约金。

6.争议解决

（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.其他约定

（1）本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

（2）本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

二、工程进度管理

1.工程进度计划

（1）包工头应在开工前向业主提交详细的工程进度计划，包括施工阶段、进度节点、预计完成时间等。

（2）业主应在收到工程进度计划后，对计划进行审核，提出意见或要求。

2.工程进度跟踪

（1）包工头应定期向业主报告工程进度，包括已完成工程量、存在问题及解决方案等。

（2）业主应定期对工程进度进行监督检查，确保工程按计划进行。

3.工程进度调整

（1）因不可抗力等原因导致工程进度延误，双方应协商调整工程进度计划。

（2）调整后的工程进度计划应报业主审批。

三、工程质量保障

1.工程材料管理

（1）包工头应选用符合国家质量标准、环保要求的工程材料。

（2）工程材料进场前，包工头应向业主提供相关质量证明文件。

2.施工过程管理

（1）包工头应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。

（2）施工过程中，包工头应加强对施工质量的管理，确保工程质量。

3.工程验收

（1）工程验收前，包工头应向业主提交验收申请，并配合业主进行验收。

（2）验收不合格的工程，包工头应负责整改，直至合格为止。

4.质量保证期

（1）工程质量保证期为工程验收合格之日起____________________个月。

（2）在质量保证期内，如因包工头原因导致工程质量问题，包工头应负责修复，直至合格为止。

四、安全管理与环境保护

1.安全生产管理

（1）包工头应建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的人身和财产安全。

（2）施工前，包工头应向业主提交安全生产措施方案，包括安全防护措施、应急预案等。

（3）施工过程中，包工头应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。

2.环境保护

（1）包工头应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。

（2）施工过程中产生的废弃物，包工头应按照规定进行处理，不得随意丢弃。

（3）业主有权对施工现场的环境保护措施进行监督检查。

五、合同解除与终止

1.合同解除

（1）因业主原因导致合同解除的，业主应向包工头支付已完成的工程款及相应的违约金。

（2）因包工头原因导致合同解除的，包工头应退还业主已支付的预付款，并承担违约责任。

2.合同终止

（1）合同期满，双方无异议，合同自然终止。

（2）合同终止后，双方应按照约定处理剩余工程及财务结算。

六、争议解决与法律适用

1.争议解决

（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

（2）协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.法律适用

本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

七、附则

1.本协议自双方签字盖章之日