二零二五年度古建筑修缮工程承包施工合同范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度古建筑修缮工程承包施工合同范本

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立时间

1.2合同生效条件

1.3合同签订地点

2.合同主体

2.1承包方基本信息

2.2业主方基本信息

2.3合同履行地点

3.工程概况

3.1工程名称

3.2工程地点

3.3工程规模

3.4工程内容

4.工程设计

4.1设计单位

4.2设计文件

4.3设计变更

5.工程承包范围

5.1工程承包内容

5.2工程承包方式

5.3工程承包期限

6.工程进度与工期

6.1工程进度计划

6.2工期安排

6.3工期延误责任

7.工程质量

7.1工程质量标准

7.2质量检验与验收

7.3质量问题处理

8.工程费用

8.1工程费用构成

8.2工程费用支付方式

8.3工程费用调整

9.保险

9.1保险种类

9.2保险责任

9.3保险费用

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.违约责任

11.1承包方违约责任

11.2业主方违约责任

11.3违约责任承担方式

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后的处理

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后的处理

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同份数

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立时间：本合同于二零二五年一月一日双方在北京市朝阳区签署。

1.2合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.3合同签订地点：北京市朝阳区某酒店会议室。

2.合同主体

2.1承包方基本信息：承包方全称为古建筑修缮有限公司，注册地为北京市，法定代表人为，联系电话为138xxxx5678。

2.2业主方基本信息：业主方全称为古建筑保护委员会，注册地为北京市，法定代表人为，联系电话为139xxxx5678。

2.3合同履行地点：古建筑修缮工程所在地。

3.工程概况

3.1工程名称：二零二五年度古建筑修缮工程。

3.2工程地点：北京市某区某古建筑。

3.3工程规模：建筑面积为500平方米。

3.4工程内容：包括古建筑主体结构加固、屋面修缮、门窗更换、内部装饰等。

4.工程设计

4.1设计单位：古建筑设计研究院，联系电话为010xxxx5678。

4.2设计文件：包括施工图、设计说明书、材料清单等。

4.3设计变更：在施工过程中，如因设计原因需变更，由设计单位出具变更通知单，经双方确认后执行。

5.工程承包范围

5.1工程承包内容：包括上述工程概况中提及的全部内容。

5.2工程承包方式：采用固定总价承包方式。

5.3工程承包期限：自合同签订之日起至二零二六年六月三十日止。

6.工程进度与工期

6.1工程进度计划：承包方应在合同签订后一个月内提交详细的工程进度计划，经业主方确认后执行。

6.2工期安排：工程总工期为12个月，分阶段进行。

6.3工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任，并支付业主方违约金。如因业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应责任，并支付承包方合理的工期延误补偿。

8.工程费用

8.1工程费用构成：包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、临时设施费、现场管理费、安全文明施工费、利润及税金等。

8.2工程费用支付方式：工程款分阶段支付，具体支付节点如下：

8.2.1预付款：合同签订后5个工作日内，业主方向承包方支付合同总价款的20%作为预付款。

8.2.2进度款：按月进度支付，每月支付上月完成工程量的80%。

8.2.3结算款：工程完工验收合格后，业主方支付合同总价款的70%。

8.2.4验收合格后，剩余10%作为质保金，质保期为一年。

8.3工程费用调整：如因材料价格波动、政策调整等原因导致工程费用发生变化，双方应协商一致后调整合同价格。

9.保险

9.1保险种类：承包方应为其施工人员及施工设备购买意外伤害保险和财产保险。

9.2保险责任：保险责任范围应包括施工过程中的意外伤害和财产损失。

9.3保险费用：保险费用由承包方承担，费用包含在工程费用中。

10.争议解决

10.1争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

10.