2025年通用10kv变电站改造升级工程承包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年通用10kv变电站改造升级工程承包合同

本合同目录一览

1.1合同双方基本信息

1.2工程概况

1.3工程范围及内容

1.4工程进度安排

1.5工程质量要求

1.6工程验收标准

1.7工程费用及支付方式

1.8工程工期及延误责任

1.9合同变更及解除

1.10违约责任

1.11争议解决方式

1.12合同生效及终止

1.13保密条款

1.14合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1.1承包方名称：[承包方全称]

1.1.2承包方地址：[承包方详细地址]

1.1.3承包方法定代表人：[承包方法定代表人姓名]

1.1.4承包方联系方式：[承包方联系电话、电子邮箱等]

1.1.5业主方名称：[业主方全称]

1.1.6业主方地址：[业主方详细地址]

1.1.7业主方法定代表人：[业主方法定代表人姓名]

1.1.8业主方联系方式：[业主方联系电话、电子邮箱等]

第二条工程概况

2.1工程名称：2025年通用10kv变电站改造升级工程

2.2工程地点：[工程具体地点]

2.3工程规模：[工程规模描述，如：10kv变电站改造，包括主变压器、高压配电装置、低压配电装置等]

2.4工程投资：[工程总投资额]

2.5工程性质：[工程性质描述，如：电力工程、改造升级工程等]

第三条工程范围及内容

3.1工程范围：包括但不限于变电站内所有设备的拆除、安装、调试及试验工作

3.2工程内容：[详细列出工程具体内容，如：主变压器更换、高压开关柜改造、低压配电柜升级、电缆敷设、接地系统改造等]

第四条工程进度安排

4.1工程开工日期：[具体开工日期]

4.2工程竣工日期：[具体竣工日期]

4.3工程进度计划：[详细列出各阶段工程进度计划，包括设备采购、施工、调试等]

第五条工程质量要求

5.1工程质量标准：按照国家相关标准和规范执行

5.2质量检验：工程过程中进行定期质量检验，确保工程质量符合要求

5.3质量保证：承包方提供工程质量保证书，保证工程使用寿命及正常运行

第六条工程验收标准

6.1验收依据：按照国家相关标准和规范执行

6.2验收程序：[详细列出工程验收程序，包括验收时间、验收人员、验收内容等]

6.3验收合格标准：[详细列出工程验收合格标准，包括设备性能、系统稳定性、安全性能等]

第七条工程费用及支付方式

7.1工程费用总额：[工程费用总额]

7.2工程费用构成：[详细列出工程费用构成，包括设备费、材料费、人工费、施工费等]

7.3支付方式：[详细列出支付方式，如：分阶段支付、按月支付、竣工后支付等]

7.4付款时间：[详细列出付款时间，如：每月支付一次、每阶段支付一次等]

第八条工程工期及延误责任

8.1工程工期：自合同生效之日起至[具体竣工日期]止，共计[具体工期天数]天。

8.2工期延误：因承包方原因造成工期延误，每延误一日，承包方应向业主方支付合同总价款的[具体比例]%作为违约金。

8.3不可抗力：因不可抗力因素导致工期延误，经双方协商一致后，工期可相应顺延，并免收违约金。

8.4工期延误通知：承包方应于工期延误前[具体时间]内向业主方提交书面延误报告。

第九条合同变更及解除

9.1合同变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式签署变更协议。

9.2.1合同一方严重违约；

9.2.2因不可抗力导致合同无法履行；

9.2.3双方协商一致解除合同。

9.3合同解除通知：解除合同一方应提前[具体时间]向对方发出书面解除通知。

第十条违约责任

10.1承包方违约：承包方未按合同约定履行义务，业主方有权要求承包方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

10.2业主方违约：业主方未按合同约定支付工程款或提供必要的条件，承包方有权要求业主方承担违约责任。

10.3违约金的计算：违约金的计算方法按合同总价款的[具体比例]或实际损失确定。

第十一条争议解决方式

11.1争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

11.2仲裁：协商不成的，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

11.3诉讼：仲裁或协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效及终止

12.1合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

12.2合同终止：合同履行完毕或合同解除后，合