2025年度建设工程合同违约责任与损害赔偿协议.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度建设工程合同违约责任与损害赔偿协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

1.4合同双方住所地

2.合同标的

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程合同价

3.合同工期

3.1工程开工日期

3.2工程竣工日期

3.3工期延误处理

4.违约责任

4.1违约情形

4.2违约责任承担

4.3违约金计算方法

4.4违约金支付方式

4.5违约金追偿

5.损害赔偿

5.1损害赔偿范围

5.2损害赔偿计算方法

5.3损害赔偿支付方式

5.4损害赔偿追偿

6.争议解决

6.1争议解决方式

6.2争议解决机构

6.3争议解决程序

7.合同解除

7.1合同解除情形

7.2合同解除程序

7.3合同解除后的处理

8.合同生效

8.1合同生效条件

8.2合同生效日期

9.合同变更

9.1合同变更情形

9.2合同变更程序

9.3合同变更后的处理

10.合同终止

10.1合同终止情形

10.2合同终止程序

10.3合同终止后的处理

11.合同履行

11.1合同履行义务

11.2合同履行责任

11.3合同履行期限

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

13.合同附件

13.1附件一：工程合同

13.2附件二：工程图纸

13.3附件三：其他相关文件

14.其他约定

14.1本合同未尽事宜

14.2本合同解释权

14.3本合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称：甲方（建设单位）全称：____________________

乙方（施工单位）全称：____________________

1.2合同双方法定代表人：甲方法定代表人：____________________

乙方法定代表人：____________________

1.3合同双方联系方式：甲方联系方式：____________________

乙方联系方式：____________________

1.4合同双方住所地：甲方住所地：____________________

乙方住所地：____________________

2.合同标的

2.1工程名称：____________________

2.2工程地点：____________________

2.3工程规模：____________________

2.4工程合同价：人民币____________________元整

3.合同工期

3.1工程开工日期：____________________

3.2工程竣工日期：____________________

3.3工期延误处理：若乙方未能按期完成工程，每延误一日，应向甲方支付人民币____________________元违约金。

4.违约责任

4.1.1乙方未按合同约定的时间和质量完成工程；

4.1.2乙方未按合同约定进行工程变更；

4.1.3乙方违反合同保密条款；

4.1.4乙方未按时支付工程款；

4.1.5甲方未按合同约定支付工程款。

4.2违约责任承担：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律后果等。

4.3违约金计算方法：违约金按每日合同价的万分之五计算。

4.4违约金支付方式：违约金应在违约行为发生之日起七日内支付。

4.5违约金追偿：甲方有权要求乙方支付违约金，并有权向第三方追偿。

5.损害赔偿

5.1损害赔偿范围：包括乙方违约造成的直接损失、间接损失及第三方索赔等。

5.2损害赔偿计算方法：按实际损失计算，包括但不限于修复费用、停工损失、第三方索赔等。

5.3损害赔偿支付方式：损害赔偿应在损失发生之日起三十日内支付。

5.4损害赔偿追偿：甲方有权要求乙方支付损害赔偿，并有权向第三方追偿。

6.争议解决

6.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2争议解决机构：无

6.3争议解决程序：按照我国相关法律法规和诉讼程序进行。

7.合同解除

7.1.1双方协商一致解除合同；

7.1.2乙方严重违约；

7.1.3甲方严重违约；

7.1.4因不可抗力导致合同无法履行。