2025年二零二五年度建筑工程承包服务合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年二零二五年度建筑工程承包服务合同

本合同目录一览

第一条合同双方的基本信息

1.1承包方信息

1.2业主方信息

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

第三条合同标的及范围

3.1工程承包内容

3.2工程质量要求

3.3工程进度要求

第四条合同价格及支付方式

4.1合同价格

4.2付款方式

4.3付款进度

4.4付款条件

第五条合同工期及延期处理

5.1合同工期

5.2工期延误的处理

5.3工期延误的责任

第六条工程质量管理

6.1质量管理原则

6.2质量控制措施

6.3质量验收标准

6.4质量争议解决

第七条工程安全与环境保护

7.1工程安全责任

7.2安全生产措施

7.3环境保护措施

7.4安全事故处理

第八条保密条款

8.1保密内容

8.2保密义务

8.3违约责任

第九条合同变更与解除

9.1变更条件

9.2解除条件

9.3变更与解除的程序

9.4变更与解除的责任

第十条违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

10.3违约赔偿

第十一条争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

第十二条合同生效及终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

第十三条合同附件

13.1附件清单

13.2附件内容

第十四条合同的其他约定

14.1合同签订日期

14.2合同份数

14.3合同签署地点

14.4合同解释权

14.5合同附件的效力

第一部分：合同如下：

第一条合同双方的基本信息

1.1承包方信息

1.1.1承包方名称：建筑工程有限公司

1.1.2承包方法定代表人：

1.1.3承包方注册地址：省市区路号

1.2业主方信息

1.2.1业主方名称：房地产开发有限公司

1.2.2业主方法定代表人：

1.2.3业主方注册地址：省市区路号

第二条工程概况

2.1工程名称：住宅小区建设项目

2.2工程地点：省市区街道

2.3工程规模：占地面积平方米，总建筑面积平方米

2.4工程类型：住宅楼、商业配套、地下车库

第三条合同标的及范围

3.1工程承包内容：包括但不限于土建工程、安装工程、室外工程等

3.2工程质量要求：符合国家及行业标准，达到优良工程标准

3.3工程进度要求：按合同约定的时间节点完成各阶段工程任务

第四条合同价格及支付方式

4.1合同价格：人民币伍仟万元整（￥5,000,000.00）

4.2付款方式：分阶段付款，具体如下：

4.2.1预付款：合同签订后7个工作日内支付合同价的10%

4.2.2进度款：每月支付合同价的20%，累计支付至合同价的80%

4.2.3结算款：工程竣工验收合格后30个工作日内支付合同价的10%

4.2.4保修金：工程竣工验收合格后30个工作日内支付合同价的10%，保修期满后无质量问题无息退还

4.3付款条件：按照工程进度及质量验收情况

4.4付款条件：按照工程进度及质量验收情况

第五条合同工期及延期处理

5.1合同工期：自合同签订之日起18个月

5.2工期延误的处理：因承包方原因导致工期延误，每延误一天，承包方应支付业主方违约金人民币伍万元整（￥50,000.00）

5.3工期延误的责任：因不可抗力或业主方原因导致工期延误，经双方协商后，工期可相应顺延，并调整付款进度

第六条工程质量管理

6.1质量管理原则：严格执行国家及行业标准，确保工程质量

6.2质量控制措施：包括原材料检验、施工过程控制、验收合格等

6.3质量验收标准：按照国家及行业标准执行

6.4质量争议解决：如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成，可申请仲裁或向人民法院提起诉讼

第七条工程安全与环境保护

7.1工程安全责任：承包方应严格按照国家及地方安全生产法规，建立健全安全生产责任制

7.2安全生产措施：包括安全教育培训、安全检查、事故处理等

7.3环境保护措施：严格按照国家及地方环境保护法规，采取有效措施，减少施工对环境的影响

7.4安全事故处理：发生安全事故，承包方应立即采取措施，保护现场，并按规定及时上报相关部门

第八条保密条款

8.1保密内容：包括但不限于技术秘密、商业秘密、工程信息、合同条款等

8.2保密义务：双方在合同有效期内及合同终止后，均应承担保密义务，未经对方同意，不得