总包最新合同范本8篇.docxVIP

总包最新合同范本8篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条甲方工作

1.甲方负责办理有关建设手续，协调各方关系，为乙方施工做好前期准备工作。

2.甲方负责提供施工图纸和技术资料，并确保其真实性和完整性。

3.甲方负责协调施工过程中的相关问题，确保施工进度和质量。

4.甲方负责支付乙方的劳务报酬和费用，确保乙方能够按时得到报酬。

第三条乙方工作

1.乙方负责制定施工计划和技术措施，确保施工进度和质量。

2.乙方负责按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合标准要求。

3.乙方负责与其他施工单位进行协调配合，确保施工进度和质量的稳定。

4.乙方负责建立健全施工安全措施和制度，确保施工过程中的安全。

第四条违约责任

1.甲方若未能按时支付乙方的劳务报酬和费用，应支付相应的违约金。

2.乙方若未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应支付相应的违约金。

3.若因甲方的原因导致工程停工或延误工期，甲方应赔偿乙方的相应损失。

4.若因乙方的原因导致工程停工或延误工期，乙方应赔偿甲方的相应损失。

第五条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清款项后终止。

2.若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同。

3.合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。

第六条争议解决

1.若因合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。

第七条合同变更与修改

1.若因实际情况需要变更或修改合同条款，双方应协商一致并签订书面协议。

2.变更或修改后的合同应视为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。

3.双方应严格按照变更或修改后的合同履行义务，确保施工顺利进行。

第八条其他约定事项

1.在施工过程中，若因甲方原因导致施工图纸和技术资料出现错误或遗漏，甲方应及时提供补充资料并承担相应的费用。

2.若因乙方原因导致施工质量不符合要求或工期延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。

3.双方应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定，确保施工过程的顺利进行和双方权益得到保障。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：

（1）因人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、火灾、地震等）而影响工程进度的；

（2）因重大设计变更或甲方修改计划而需要延长工期的；

（3）因甲方未按时支付工程进度款而影响工程进度的。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。

3.工程竣工验收时，乙方必须提交完整的过程质量资料。

4.工程质量必须达到合同附件所规定的质量标准。

第四条合同价款与支付

1.本合同总价为：_________元人民币（大写：_________元）。其中设计费为_________元，材料费为_________元，施工劳务费为_________元，其他费用为______