网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

二零二五年保温施工合同补充协议,深化保温施工合作与共赢.docxVIP

二零二五年保温施工合同补充协议,深化保温施工合作与共赢.docx

  1. 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方:XXX

乙方:XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年保温施工合同补充协议,深化保温施工合作与共赢

本合同目录一览

1.协议签订与生效

1.1协议签订时间

1.2协议生效条件

1.3协议解除条件

2.施工范围与内容

2.1施工项目概述

2.2施工范围界定

2.3施工内容明细

3.施工进度与期限

3.1施工进度安排

3.2施工期限约定

3.3施工延期处理

4.施工质量要求

4.1质量标准

4.2质量检测与验收

4.3质量责任与处理

5.材料供应与使用

5.1材料供应责任

5.2材料质量要求

5.3材料使用规定

6.施工安全与环保

6.1施工安全责任

6.2施工环保要求

6.3安全事故处理

7.工程款支付与结算

7.1工程款支付方式

7.2工程款支付节点

7.3工程款结算程序

8.争议解决与仲裁

8.1争议解决方式

8.2仲裁机构与程序

8.3争议解决期限

9.违约责任与赔偿

9.1违约行为定义

9.2违约责任承担

9.3赔偿方式与标准

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除与终止程序

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3保密责任

12.合同附件与补充

12.1附件内容

12.2补充条款

12.3附件与补充条款的效力

13.合同签署与生效

13.1签署时间

13.2签署地点

13.3签署人身份证明

14.其他约定事项

14.1其他约定事项内容

14.2其他约定事项效力

第一部分:合同如下:

1.协议签订与生效

1.1协议签订时间:本协议自双方代表签字盖章之日起生效。

1.2协议生效条件:本协议经双方协商一致,并经双方代表签字盖章后生效。

1.1合同一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方在规定期限内未采取补救措施或未履行合同义务;

1.2由于不可抗力因素导致合同无法履行;

1.3双方协商一致,决定解除合同。

2.施工范围与内容

2.1施工项目概述:本协议涉及的项目为建筑物的保温施工。

2.2施工范围界定:施工范围包括但不限于墙体、屋顶、地面等保温材料的安装和施工。

2.3施工内容明细:

2.3.1墙体保温:采用品牌外墙保温材料,施工厚度为毫米。

2.3.2屋顶保温:采用品牌屋顶保温材料,施工厚度为毫米。

2.3.3地面保温:采用品牌地面保温材料,施工厚度为毫米。

3.施工进度与期限

3.1.1第一个月:完成施工图纸的审核和施工方案的制定。

3.1.2第二个月:完成材料的采购和施工人员的培训。

3.1.3第三个月至第五个月:完成墙体、屋顶、地面的保温施工。

3.1.4第六个月:完成施工验收和工程款的结算。

3.2施工期限约定:本工程自协议生效之日起,预计施工期限为六个月。

3.3施工延期处理:如因不可抗力或其他非施工方原因导致施工延期,施工方应提前通知对方,并协商延期事宜。

4.施工质量要求

4.1质量标准:施工质量应符合国家相关标准和规范要求。

4.2质量检测与验收:施工过程中,施工方应进行自检,并接受对方的抽检。施工验收合格后方可交付使用。

4.3质量责任与处理:如因施工质量问题导致工程损坏或功能障碍,施工方应负责修复或赔偿。

5.材料供应与使用

5.1材料供应责任:施工方负责材料的采购和供应。

5.2材料质量要求:所使用的保温材料应符合国家标准,并具有相关合格证明。

5.3材料使用规定:施工方应按照设计要求和使用说明进行材料的使用。

6.施工安全与环保

6.1施工安全责任:施工方应确保施工现场的安全,并采取必要的安全措施。

6.2施工环保要求:施工过程中,施工方应遵守国家环保法规,减少对环境的影响。

6.3安全事故处理:如发生安全事故,施工方应立即采取措施,并报告对方。

8.争议解决与仲裁

8.1争议解决方式:本协议的争议解决方式为协商,如协商不成,双方应提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2仲裁机构与程序:如双方同意仲裁解决争议,应选择仲裁委员会作为仲裁机构,并按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

8.3争议解决期限:自争议发生之日起,双方应在天内协商解决争议,如协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼或向选定的仲裁机构申请仲裁。

9.违约责任与赔偿

9.1.1未按约定时间完成施工任务;

9.1.2施工质

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档