2025年度洋房钢筋施工劳务合同范本下载.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度洋房钢筋施工劳务合同范本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方地址

1.3合同双方联系方式

2.合同标的

2.1洋房项目名称

2.2施工内容

2.3施工地点

3.施工工期

3.1施工开始时间

3.2施工结束时间

3.3施工工期延误责任

4.施工质量要求

4.1施工质量标准

4.2质量检验与验收

4.3质量问题处理

5.施工进度

5.1施工进度计划

5.2进度调整与控制

5.3进度延误责任

6.施工安全

6.1施工安全责任

6.2安全防护措施

6.3事故处理

7.工程款支付

7.1工程款支付方式

7.2工程款支付时间

7.3工程款支付条件

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约金计算

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止后的处理

12.合同附件

12.1附件一：施工图纸

12.2附件二：施工技术规范

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签订与生效

13.1合同签订时间

13.2合同生效时间

13.3合同备案

14.其他约定事项

14.1不可抗力

14.2合同变更

14.3合同解释

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：房地产开发有限公司

乙方：建筑劳务有限公司

1.2合同双方地址

甲方地址：省市区路号

乙方地址：省市区路号

1.3合同双方联系方式

甲方联系人：

甲方联系电话：138xxxx5678

乙方联系人：

乙方联系电话：139xxxx5678

2.合同标的

2.1洋房项目名称

国际花园洋房项目

2.2施工内容

包括但不限于：土建、钢筋、模板、混凝土等工程施工。

2.3施工地点

省市区路号国际花园项目工地

3.施工工期

3.1施工开始时间

2025年3月1日

3.2施工结束时间

2025年12月31日

3.3施工工期延误责任

如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于日工程款千分之二的违约金。

4.施工质量要求

4.1施工质量标准

严格按照国家及地方相关施工质量标准执行。

4.2质量检验与验收

甲方将组织专业人员进行施工过程中的质量检验，乙方应予以配合。

4.3质量问题处理

如发现质量问题，乙方应立即进行整改，确保整改后符合质量标准。

5.施工进度

5.1施工进度计划

双方应共同制定详细的施工进度计划，包括各阶段的时间节点。

5.2进度调整与控制

如遇不可抗力等因素导致进度调整，双方应协商一致，并及时调整进度计划。

5.3进度延误责任

如因乙方原因导致进度延误，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于日工程款千分之二的违约金。

6.施工安全

6.1施工安全责任

乙方应严格遵守国家及地方相关安全生产法规，确保施工安全。

6.2安全防护措施

乙方应制定并实施详细的安全防护措施，确保施工人员及周围环境的安全。

6.3事故处理

如发生安全事故，乙方应立即采取应急措施，并配合甲方进行事故调查和处理。

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

8.2争议解决程序

争议提交诉讼后，双方应积极配合法院审理，并按照法院的判决或裁定执行。

8.3争议解决地点

争议解决地点为合同签订地，即省市区。

9.违约责任

9.1违约情形

包括但不限于：未按时完成施工、施工质量不符合要求、未履行合同约定的其他义务等。

9.2违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.3违约金计算

违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×违约金比例（千分之几）。

10.合同解除

10.1合同解除条件

包括但不限于：一方违约达到合同约定的严重程度、不可抗力等。

10.2合同解除程序

一方提出合同解除意向时，应提前通知对方，并书面确认解除事宜。

10.3合同解除后的处理

合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、结算工程款等事宜。

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

合同双方签字盖章后生效