网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

2025版彩钢棚光伏发电系统施工合同样本.docxVIP

2025版彩钢棚光伏发电系统施工合同样本.docx

  1. 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方:XXX

乙方:XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版彩钢棚光伏发电系统施工合同样本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.项目设计

3.1设计依据

3.2设计内容

3.3设计图纸

4.施工内容

4.1施工范围

4.2施工方法

4.3施工材料

4.4施工设备

5.施工进度

5.1施工阶段划分

5.2施工进度计划

5.3施工进度调整

6.质量要求

6.1质量标准

6.2质量检验

6.3质量保证

7.安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全生产措施

7.3安全生产事故处理

8.造价与支付

8.1造价构成

8.2付款方式

8.3付款时间

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

10.3合同终止

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止后的处理

13.不可抗力

13.1不可抗力定义

13.2不可抗力处理

13.3不可抗力证明

14.其他约定

14.1法律适用

14.2合同附件

14.3合同份数

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方:彩钢棚有限公司

乙方:光伏发电系统施工有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人:

乙方法定代表人:

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2025版彩钢棚光伏发电系统施工项目

2.2项目地点

省市区街道

2.3项目规模

总装机容量为500千瓦

2.4项目工期

自合同签订之日起,施工工期为6个月

3.项目设计

3.1设计依据

《光伏发电系统设计规范》(GB507972012)

3.2设计内容

包括光伏组件安装、逆变器安装、电缆敷设、汇流箱安装、支架安装等

3.3设计图纸

甲方提供设计图纸,乙方应严格按照图纸进行施工

4.施工内容

4.1施工范围

包括光伏发电系统所有设备的安装、调试、验收等

4.2施工方法

采用现场施工,按照设计图纸和规范要求进行施工

4.3施工材料

乙方提供所有施工材料,材料应符合国家标准和合同要求

4.4施工设备

乙方提供施工所需的设备,包括但不限于吊车、电焊机、切割机等

5.施工进度

5.1施工阶段划分

分为设计阶段、材料采购阶段、施工阶段、验收阶段

5.2施工进度计划

详见附件一:《施工进度计划表》

5.3施工进度调整

如遇不可抗力或特殊情况,经双方协商一致,可调整施工进度计划

6.质量要求

6.1质量标准

按照《光伏发电系统设计规范》(GB507972012)和行业标准执行

6.2质量检验

施工过程中,乙方应进行自检,甲方应进行抽检

6.3质量保证

乙方保证施工质量,如因施工质量问题导致甲方损失,乙方应承担相应责任

8.造价与支付

8.1造价构成

包括但不限于设备费、材料费、人工费、施工管理费、验收费用等

8.2付款方式

1.预付款:合同签订后5个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。

2.进度款:根据实际完成工程量,按月支付合同总价款的60%,每月支付20%。

3.验收款:工程验收合格后5个工作日内,甲方支付剩余10%的工程款。

8.3付款时间

1.预付款:合同签订后5个工作日内

2.进度款:每月一个工作日

3.验收款:工程验收合格后5个工作日内

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。

9.2争议解决机构

市仲裁委员会

9.3争议解决程序

按照市仲裁委员会的仲裁规则进行。

10.合同变更与解除

10.1合同变更

任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致,签订补充协议。

10.2合同解除

1.发生不可抗力事件,导致合同无法履行时,经双方协商一致,可以解除合同。

2.一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未采取补救措施,另一方有权解除合同。

10.3合同终止

合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。

11.违约责任

11.1违约情形

1.乙方未按合同约定的时间完成工程;

2.乙方提

文档评论(0)

132****7882 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档