2024年砌墙工程质量保证与违约责任合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年砌墙工程质量保证与违约责任合同

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程预算

2.质量保证

2.1砌墙材料

2.2施工工艺

2.3质量标准

2.4验收程序

3.违约责任

3.1施工方违约

3.1.1工程质量不符合约定

3.1.2工程进度延误

3.1.3其他违约行为

3.2业主违约

3.2.1未按约定支付工程款

3.2.2提供资料不真实或迟延提供

3.2.3其他违约行为

4.工程变更

4.1变更程序

4.2变更费用

4.3变更对工期的影响

5.工程付款

5.1付款方式

5.2付款条件

5.3付款进度

6.工期延误

6.1工期延误的原因

6.2工期延误的处理

7.保险责任

7.1施工方保险

7.2业主保险

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律诉讼

9.合同的解除

9.1合同解除的条件

9.2合同解除的后果

10.一般条款

10.1合同的解释

10.2合同的修改

10.3合同的转让

10.4合同的终止

11.合同的生效

11.1合同的签字盖章

11.2合同的备案

12.其他条款

12.1保密条款

12.2知识产权保护

12.3环境保护

13.附件

13.1工程设计图纸

13.2施工方案

13.3材料规格书

14.签字盖章页

第一部分：合同如下：

1.工程概述

1.1工程名称：2024年砌墙工程

1.2工程地点：省市区路号

1.3工程规模：根据双方实际测量和设计图纸确定

1.4工程预算：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）

2.质量保证

2.1砌墙材料：应符合国家相关标准和规定，具备合格证明和检测报告。

2.2施工工艺：按照设计图纸和施工方案进行，确保施工质量。

2.3质量标准：按照国家和行业的相关标准进行验收，确保工程质量合格。

2.4验收程序：工程完成后，由业主、施工方和监理方共同进行验收，填写验收记录。

3.违约责任

3.1施工方违约

3.1.1工程质量不符合约定：施工方应按照约定重新修复或拆除重建，并承担相应费用。

3.1.2工程进度延误：施工方应按照实际延误天数，向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的千分之一。

3.1.3其他违约行为：施工方应承担相应责任，赔偿业主因此遭受的损失。

3.2业主违约

3.2.1未按约定支付工程款：业主应按照实际欠款金额，向施工方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每日滞纳金金额为欠款金额的千分之一。

3.2.2

提供资料不真实或迟延提供：业主应承担相应责任，赔偿施工方因此遭受的损失。

3.2.3其他违约行为：业主应承担相应责任，赔偿施工方因此遭受的损失。

4.工程变更

4.1变更程序：任何一方提出变更要求，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后签署变更协议。

4.2变更费用：因工程变更产生的额外费用，由提出变更的一方承担。

4.3变更对工期的影响：根据实际情况，双方协商确定工期调整方案。

5.工程付款

5.1付款方式：银行转账或现金支付，具体方式由双方协商确定。

5.2付款条件：工程进度达到约定比例，并提供相应的工程验收合格证明。

5.3付款进度：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

6.工期延误

6.1工期延误的原因：不可抗力、政策调整、设计变更等。

6.2工期延误的处理：双方协商确定工期顺延方案，并签订工期顺延协议。

8.保险责任

8.1施工方保险：施工方应购买建筑工程一切险，并将业主

namedasadditionalinsured（被保险人）。

8.2业主保险：业主应购买财产保险，保障工程期间工地内的财产安全。

9.争议解决

9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2调解解决：协商不成时，可向当地建设行政主管部门或者行业协会申请调解。

9.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁。

9.4法律诉讼：仲裁裁决生效后，如一方不履行裁决，另一方可向有管辖权的人民法院申请执行。

10.合同的解除

10.1合同解除的条件：一方违反合同规定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。

10.2合同解除的后果：双方应按照合同约定承担解除合同后的相应责任。

11.一般条款

1