建设工程施工合同工程造价分析.docVIP

建设工程施工合同工程造价分析

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]。

乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]。

第二章工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程规模：[详细说明工程的规模，如建筑面积、工程长度等]

4.工程内容：[详细列举工程所包含的具体工作内容，如建筑施工、设备安装等]

第三章工程造价构成

1.分部分项工程费：根据工程的不同分部分项，分别列出各项的费用明细，包括人工、材料、机械等费用。例如，基础工程的分部分项工程费包括基础土方开挖费用[X]元、基础混凝土浇筑费用[X]元等。

2.措施项目费：列出为保证工程顺利进行而采取的各种措施所需的费用，如安全防护措施费、临时设施费等。例如，安全防护措施费为[X]元，临时设施费为[X]元。

3.其他项目费：包含一些与工程相关但不属于分部分项工程和措施项目的费用，如总承包服务费、暂列金额等。例如，总承包服务费为[X]元，暂列金额为[X]元。

4.规费：按照国家和地方规定应缴纳的各项规费，如社会保障费、住房公积金等。例如，社会保障费为[X]元，住房公积金为[X]元。

5.税金：根据国家税法规定，应缴纳的增值税等税金。例如，税金为[X]元。

第四章工程计价依据

1.计价规范：遵循国家和地方现行的建筑工程计价规范，如《建设工程工程量清单计价规范》等。

2.定额标准：参照当地的建筑工程定额标准，以确定各项工程的人工、材料、机械消耗量等。

3.市场价格信息：根据市场行情，及时获取材料、设备等的价格信息，以保证工程造价的准确性。

第五章工程计量与支付

1.计量原则：按照合同约定的计量方法和计量周期，对已完成的工程进行计量。计量应遵循客观、公正、准确的原则，保证计量结果真实反映工程实际完成情况。

2.计量周期：每月为一个计量周期，在每个计量周期结束后的一定时间内，乙方应向甲方提交工程计量申请，甲方应在规定时间内组织计量。

3.支付方式：采用按月计量支付的方式，每月支付已完工程进度款的一定比例。工程竣工验收合格后，支付至合同总价的[X]%，剩余款项在质保期届满后支付。

4.预付款：甲方在合同签订后[X]日内，向乙方支付合同总价的[X]%作为预付款，预付款在工程进度款中逐步扣回。

5.进度款：根据每月计量结果，按照合同约定的支付比例，向乙方支付工程进度款。进度款支付应扣除已预付的预付款和应扣回的款项。

6.竣工结算：工程竣工后，乙方应在规定时间内向甲方提交竣工结算报告，甲方应在规定时间内组织审核。审核通过后，双方应按照合同约定的方式进行竣工结算。

第六章工程造价调整

1.变更价款的确定：因工程变更导致工程造价增加或减少的，应按照合同约定的变更价款确定方法进行调整。变更价款的确定应考虑变更工程量、变更单价等因素。

2.索赔费用的计算：如乙方因甲方原因导致工程延误或损失的，可向甲方提出索赔。索赔费用应包括直接损失、间接损失等，并按照合同约定的索赔程序和计算方法进行计算。

3.价格波动调整：当材料、设备等价格波动超过合同约定的范围时，应按照合同约定的价格调整方法进行调整。价格调整应考虑市场价格变化趋势、合同约定的调整系数等因素。

第七章工程造价控制与审核

1.造价控制目标：制定明确的工程造价控制目标，通过合理的工程管理和成本控制措施，保证工程造价不超过目标值。

2.造价审核程序：建立严格的造价审核程序，包括乙方提交造价资料、甲方组织审核、审核结果确认等环节。审核过程应遵循公正、客观、准确的原则。

3.审核内容与方法：对工程造价的各个方面进行审核，包括工程量计算、单价确定、费用计取等。审核方法可采用对比分析法、查询核实法等，以保证造价审核的准确性和可靠性。

第八章违约责任

1.发包人的违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项、提供施工条件等，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.承包人的违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求等完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

第九章争议解决

1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。

第十章附则

1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2.合同份数：本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。

3.补充条款：双方可根据实际情况，在本合同基