2025年安居型住房施工合同争议解决合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年安居型住房施工合同争议解决合同

本合同目录一览

1.争议解决原则与程序

1.1争议解决方式

1.2争议解决程序

1.3争议解决期限

2.争议主体

2.1当事人

2.2争议解决机构

2.3争议解决人员

3.争议事项范围

3.1施工质量问题

3.2工程进度问题

3.3工程造价问题

3.4付款问题

3.5其他争议事项

4.争议解决机构职责

4.1调查取证

4.2组织调解

4.3出具调解书

4.4组织仲裁或诉讼

5.调解程序

5.1调解申请

5.2调解通知

5.3调解会议

5.4调解协议

5.5调解结果

6.仲裁程序

6.1仲裁申请

6.2仲裁通知

6.3仲裁庭组成

6.4仲裁审理

6.5仲裁裁决

7.诉讼程序

7.1诉讼申请

7.2诉讼通知

7.3诉讼审理

7.4诉讼判决

8.争议解决费用

8.1调解费用

8.2仲裁费用

8.3诉讼费用

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3解除或终止程序

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任承担方式

11.3违约责任计算方法

12.不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力处理

12.3不可抗力免责

13.合同生效与解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

13.3合同解除程序

14.合同争议解决的其他事项

14.1合同解释

14.2合同适用法律

14.3合同争议解决的其他规定

第一部分：合同如下：

第一条争议解决原则与程序

1.1争议解决方式

本合同约定采用调解、仲裁或诉讼作为解决争议的方式，当事人可根据实际情况选择适用的方式。

1.2争议解决程序

1.2.1调解程序

发生争议后，当事人应通过协商达成和解；协商不成的，可向争议解决机构申请调解。

1.2.2仲裁程序

如当事人选择仲裁，应向约定的仲裁机构提交仲裁申请，仲裁机构受理后，按照仲裁规则进行审理。

1.2.3诉讼程序

如当事人选择诉讼，应向有管辖权的人民法院提起诉讼，法院受理后，按照诉讼程序进行审理。

1.3争议解决期限

争议解决期限自争议发生之日起计算，调解、仲裁或诉讼应在三个月内完成。

第二条争议主体

2.1当事人

本合同的双方当事人为甲方（施工单位）和乙方（业主）。

2.2争议解决机构

2.2.1当地人民调解委员会

2.2.2当地仲裁委员会

2.2.3有管辖权的人民法院

2.3争议解决人员

争议解决人员包括调解员、仲裁员和法官。

第三条争议事项范围

3.1施工质量问题

包括但不限于地基基础、主体结构、屋面防水、装饰装修等质量问题。

3.2工程进度问题

包括但不限于工期延误、工程停工、工程验收等问题。

3.3工程造价问题

包括但不限于合同价款、变更价款、结算价款等问题。

3.4付款问题

包括但不限于预付款、进度款、竣工结算款等问题。

3.5其他争议事项

包括但不限于合同履行、合同解除、违约责任等事项。

第四条争议解决机构职责

4.1调查取证

争议解决机构应负责调查争议事实，收集证据，查明争议原因。

4.2组织调解

争议解决机构应组织当事人进行调解，协助达成和解协议。

4.3出具调解书

调解达成和解的，争议解决机构应出具调解书，调解书具有法律效力。

4.4组织仲裁或诉讼

争议解决机构应组织仲裁或诉讼程序，确保争议得到公正解决。

第五条调解程序

5.1调解申请

当事人应向争议解决机构提交调解申请，并附相关证据材料。

5.2调解通知

争议解决机构应在收到调解申请后五日内通知对方当事人。

5.3调解会议

争议解决机构应在收到调解申请后十日内组织调解会议。

5.4调解协议

调解达成和解的，当事人应签署调解协议，协议内容包括争议事项、解决方案、履行期限等。

5.5调解结果

调解协议签署后，争议解决机构应出具调解书，调解书具有法律效力。

第六条仲裁程序

6.1仲裁申请

当事人应向约定的仲裁机构提交仲裁申请，并附相关证据材料。

6.2仲裁通知

仲裁机构应在收到仲裁申请后五日内通知对方当事人。

6.3仲裁庭组成

仲裁机构应在收到仲裁申请后十日内组成仲裁庭。

6.4仲裁审理

仲裁庭应按照仲裁规则进行审理，包括证据交换、庭审辩论等环节。

6.5仲裁裁决

仲裁庭应在审理结束后三十日内作出仲裁裁决，裁