关于施工合同补充热门协议书7篇.docx

关于施工合同补充热门协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力，双方经过友好协商，达成以下施工合同补充热门协议书：

一、协议背景

1.1本协议旨在补充和明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务，确保施工项目的顺利进行。

1.2双方同意以诚信、公正和合作的态度，共同遵守本协议的所有条款和条件。

二、施工项目概述

2.1施工项目名称：_________

2.2施工项目地点：_________

2.3施工项目内容：_________

三、施工期限与进度

3.1施工期限：本协议规定的施工期限为合同签订后_________天。

3.2进度要求：乙方需按照甲方提供的施工进度计划表，确保按时完成每个施工节点。如有特殊情况，乙方需及时通知甲方，共同协商解决方案。

四、质量与验收

4.1工程质量：乙方需确保施工质量符合国家和地方的相关标准，以及甲方提出的具体要求。

4.2验收标准：施工完成后，乙方需提交详细的验收资料，包括施工记录、试验报告等。甲方将根据合同条款、施工图纸及说明书等进行验收。

4.3验收程序：验收将按照以下步骤进行：

（1）施工完成后，乙方提交验收申请；

（2）甲方收到申请后，组织验收小组进行初步验收；

（3）验收小组提出整改意见，乙方进行整改；

（4）整改完成后，再次提交验收申请，直至验收合格。

五、合同价款与支付方式

5.1合同价款：本协议规定的合同价款为人民币_________元整。具体金额以甲方出具的预算书为准。

5.2支付方式：甲方将按照以下方式支付合同价款：

（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的_________%作为预付款；

（2）施工完成并验收合格后，甲方支付合同总金额的剩余款项。

六、违约责任与赔偿

6.1违约责任：如一方违反本协议的任何条款，违约方需承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于：赔偿因此给守约方造成的全部损失、支付违约金等。

6.2赔偿金额：违约金的金额将根据实际损失及违约方过错程度确定。如因违约导致合同无法继续履行，违约方需赔偿守约方的全部损失。

七、争议解决与管辖法院

7.1争议解决：如双方在施工过程发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.2管辖法院：本协议的管辖法院为合同签订地的人民法院。如因争议提起的诉讼，由该法院管辖。

八、其他条款与补充协议

8.1其他条款：本协议中未明确的事项，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

8.2补充协议：本协议如有未尽事宜或需要修改补充的，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

九、生效与终止

9.1协议生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

9.2协议终止：本协议在以下情况下终止：施工完成并验收合格；或双方协商一致解除协议；或任何一方违约导致合同无法继续履行。协议终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就施工合同补充热门协议书达成如下协议：

一、协议背景

甲乙双方于_________年_________月_________日签订了施工合同，合同编号为_________。为了更好地履行该合同，保障甲乙双方的权益，特制定本协议。本协议作为施工合同的补充协议，与施工合同具有同等法律效力。

二、协议内容

1.工程概况

本协议所涉及工程位于_________，工程名称为_________，工程规模为_________，具体内容包括但不限于_________。

2.承包方式

乙方采用_________方式承包该工程，具体包括_________。

3.工程期限

本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划竣工日期为_________年_________月_________日，具体以甲方书面通知为准。

4.工程质量

乙方应严格按照施工图纸、技术要求和相关标准进行施工，确保工程质量达到优良标准。甲方有权对工程质量进行监督检验，并提出改进意见。

5.工程价款及支付方式