2024年建筑总包分包工程协议word版下载版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年建筑总包分包工程协议word版版B版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.分包单位

2.1分包单位名称

2.2分包单位资质

2.3分包单位负责人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4发票开具

4.工程进度

4.1施工期限

4.2工程进度报告

4.3工期延误

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议解决

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.安全与环保

7.1安全生产

7.2环保要求

7.3安全事故处理

8.变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.违约责任

9.1分包单位违约

9.2总包单位违约

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

12.保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

12.3违约责任

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2法律适用

13.3争议解决

14.附件

14.1工程图纸

14.2分包工程量清单

14.3相关证书和文件

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：2024年建筑总包分包工程

1.2工程地点：具体地址

1.3工程规模：根据工程图纸和工程量清单确定

1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等分包工程

第二条分包单位

2.1分包单位名称：具体分包单位名称

2.2分包单位资质：分包单位应具备合法有效的资质证书，并在有效期内

2.3分包单位负责人：分包单位法定代表人或授权代表

第三条合同价格

3.1合同总价：根据工程量清单和约定的单价计算得出

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇市场价格波动导致成本变化，双方可协商调整价格

3.3支付方式：合同价款支付分为进度付款和竣工付款，具体支付方式由双方约定

3.4发票开具：分包单位应按照约定向总包单位开具合规的增值税专用发票

第四条工程进度

4.1施工期限：分包单位应按照约定的工期完成工程

4.2工程进度报告：分包单位应定期向总包单位报告工程进度情况

4.3工期延误：如分包单位原因导致工期延误，应按照约定承担违约责任

第五条工程质量

5.1质量标准：分包工程应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定

5.2质量控制：分包单位应建立健全质量管理体系，确保工程质量

5.3质量争议解决：如发生质量争议，双方可协商解决，必要时可委托第三方检测机构进行检测

第六条材料与设备

6.1材料供应：分包单位应按照约定的标准和数量供应材料

6.2设备供应：分包单位应按照约定的标准和数量供应设备

6.3材料质量：分包单位供应的材料应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定

第八条变更与解除

8.1合同变更：合同执行过程中，如遇特殊情况需要变更，双方可协商一致并签订变更协议

8.2合同解除：合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，双方可协商解除合同，并按照约定承担相应责任

第九条违约责任

9.1分包单位违约：分包单位违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

9.2总包单位违约：总包单位违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，可以选择仲裁或诉讼解决

10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方可约定仲裁委员会；如选择诉讼，应提交合同签订地人民法院管辖

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效

11.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订变更协议

11.3合同终止条件：合同执行完毕或双方协商一致解除合同

第十二条保密条款

12.1保密内容：双方在合同执行过程中获得的商业秘密、技术秘密等

12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年

12.3违约责任：如泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等

第十三条其他条款

13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决，必要时可解除合同

13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律

1