2024年特色小镇土石方开挖与景观打造施工合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年特色小镇土石方开挖与景观打造施工合同

本合同目录一览

1.施工范围及内容

1.1土石方开挖

1.2景观打造

1.3施工图纸及技术规范

2.施工工期

2.1工期安排

2.2预期完工时间

3.施工组织与管理

3.1施工现场管理

3.2施工人员管理

3.3施工设备管理

4.施工材料与设备

4.1材料采购与验收

4.2设备租赁与维护

5.施工质量与安全

5.1质量控制标准

5.2安全生产管理

5.3质量检测与验收

6.工程款支付与结算

6.1预付款

6.2进度款

6.3结算款

7.施工变更与索赔

7.1变更程序

7.2索赔条件

7.3索赔处理

8.施工合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止程序

9.争议解决方式

9.1争议解决途径

9.2争议解决期限

10.合同附件与补充条款

10.1附件一：施工图纸

10.2附件二：施工组织设计

10.3补充条款

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

12.合同变更与补充

12.1变更程序

12.2补充条款

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.施工范围及内容

1.1土石方开挖

1.1.1

开挖区域：包括但不限于X区域、Y区域等，具体开挖范围以施工图纸为准。

1.1.2开挖深度：根据设计要求，土石方开挖深度为X米。

1.1.3开挖方式：采用机械开挖，具体设备包括挖掘机、推土机等。

1.1.4开挖材料：开挖出的土石方应按照规定进行分类堆放，分别用于填方、路基垫层等。

1.2景观打造

1.2.1景观设计：根据甲方提供的景观设计方案，乙方负责景观的施工与实施。

1.2.2植物配置：选用适宜当地气候的植物，确保植物成活率。

1.2.3景观小品：按照设计要求，安装景观小品，如雕塑、座椅等。

2.施工工期

2.1工期安排：合同工期为X个月，具体开工日期为Y年Z月，完工日期为Y年M月。

2.2预期完工时间：乙方承诺在合同工期范围内完成全部施工任务。

3.施工组织与管理

3.1施工现场管理：乙方负责施工现场的整洁、安全、有序，确保施工顺利进行。

3.2

施工人员管理：乙方应配备足够的施工人员，并对施工人员进行岗前培训和安全教育。

3.3施工设备管理：乙方负责施工设备的保养、维护和更新，确保设备正常运行。

4.施工材料与设备

4.1材料采购与验收：乙方负责材料采购，并按照合同要求进行验收。

4.2设备租赁与维护：乙方负责租赁施工设备，并按照规定进行维护。

5.施工质量与安全

5.1质量控制标准：施工质量应符合国家标准、行业标准和甲方要求。

5.2安全生产管理：乙方应严格执行安全生产管理制度，确保施工安全。

5.3质量检测与验收：施工过程中，乙方应定期进行质量检测，并及时向甲方报告检测结果。

6.工程款支付与结算

6.1预付款：合同签订后，甲方应支付乙方预付款，金额为合同总额的X%。

6.2进度款：施工过程中，甲方应按照合同约定支付进度款。

6.3结算款：工程完工后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后X个工作日内支付结算款。

7.施工变更与索赔

7.1变更程序：如需变更施工内容，乙方应提前X天向甲方提出变更申请，经甲方同意后方可进行变更。

7.2索赔条件：因甲方原因导致施工延误或增加工程量，乙方有权向甲方提出索赔。

7.3索赔处理：甲方应在收到索赔申请后X个工作日内答复，如同意索赔，应按照合同约定进行赔偿。

8.施工合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.1.1甲方原因：如甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权解除合同。

8.1.2乙方原因：如乙方严重违反合同约定，甲方有权解除合同。

8.1.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

8.2合同终止程序

8.2.1双方书面通知：任何一方解除合同，应提前X天以书面形式通知对方。

8.2.2合同终止手续：合同解除后，双方应办理合同终止手续，并清算工程款。

9.争议解决方式

9.1争议解决途径

9.1.1协商：双方应通过协商解决合同争议。

9.1.2仲裁：协商不成，双方可选择仲裁方式解决争议。

9.1.3诉讼：协商和仲裁均未解决争议，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决期限

9.2.1协商期限：自争议发生之日起X天内。

9.2.2仲裁期限