建设工程勘察设计承包合同书5篇.docx

建设工程勘察设计承包合同书5篇

篇1

发包人（甲方）：_________

承包人（乙方）：_________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计承包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.设计阶段：_________

5.勘察阶段：_________

二、发包人职责

1.甲方负责办理有关建设手续，提供必要的资料，支付勘察设计费用，确保建设工作顺利进行。

2.甲方应积极配合乙方的工作，及时提供相关资料和意见，确保设计符合甲方要求。

3.甲方应按时支付设计费用，确保乙方有足够的资金完成设计工作。

4.甲方应尊重乙方的劳动成果，对乙方提出的设计方案和设计建议应及时反馈。

三、承包人职责

1.乙方负责完成甲方委托的勘察设计任务，确保设计质量符合甲方要求。

2.乙方应根据甲方的需求和意见，及时调整设计方案，确保设计符合甲方的期望。

3.乙方应按时向甲方提交设计成果，确保甲方按时完成建设任务。

4.乙方应积极配合甲方的施工工作，及时解决施工过程中的设计问题。

四、合同价款及支付方式

1.本合同的价款为：_________元（大写：_________元整）。具体支付方式如下：_________。

2.乙方在完成任务后，应向甲方提交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后_________个工作日内完成结算审核。结算审核完成后，甲方应及时支付乙方的费用。

3.乙方应提供正式的发票作为收款凭证。如因发票问题导致甲方无法支付款项，由此造成的损失由乙方自行承担。

4.如因甲方原因导致合同无法按时履行或无法履行，甲方应支付乙方已完成工作的合理费用。具体费用由双方协商确定。

五、违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付设计费用或未按时提供相关资料和意见，导致乙方无法按时完成设计任务或导致设计质量不符合甲方要求，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

2.乙方如未按照合同约定完成勘察设计任务或未按时提交设计成果，导致甲方无法按时完成建设任务或导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________。

3.双方如因违约造成对方的损失，应根据实际情况进行赔偿。具体赔偿金额应根据双方协商确定。协商不成的，可依法向仲裁机构或人民法院申请仲裁或诉讼解决。

六、其他约定事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同的修改和解除，必须经双方协商一致，并书面确认。任何一方不得擅自修改或解除本合同。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同的副本、复印件等不具备法律效力。如有需要，双方可协商制作其他书面证明文件。

4.对于本合同的履行过程中出现的争议问题，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法向仲裁机构或人民法院申请仲裁或诉讼解决。但仲裁和诉讼期间不得影响本合同的正常履行。

篇2

发包人（甲方）：[甲方公司名称]

承包人（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计事项协商一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程规模：[工程规模]

4.工程设计内容：[工程设计内容]

二、承包范围及内容

1.乙方负责承接甲方委托的工程的勘察设计工作。具体内容包括但不限于以下几个方面：

（1）岩土工程勘察；

（2）地形测量与地籍测绘；

（3）地质实验与岩土工程测试；

（4）水文地质勘察；

（5）环境工程地质评价；

（6）岩土工程设计与施工图设计。

2.乙方应根据甲方的要求和提供的文件资料，按照国家的规范、标准进行设计，并提交相应的设计成果。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排勘察设计工作，确保工程按照计划进行。

2.乙方应在签订合同后[具体天数]内完成勘察设计任务，并提交相应的成果。

3.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期，双方应协商