2024年外架工程劳务分包质量保障合同6篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年外架工程劳务分包质量保障合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同双方法定代表人

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.劳务分包内容

3.1分包工程范围

3.2分包工程量

3.3分包工程要求

4.质量要求

4.1质量标准

4.2质量检测方法

4.3质量责任

5.工程进度

5.1进度计划

5.2进度调整

5.3进度验收

6.工程款项

6.1款项支付方式

6.2款项支付时间

6.3款项支付条件

7.保险

7.1保险种类

7.2保险金额

7.3保险责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

12.合同变更

12.1合同变更程序

12.2合同变更内容

12.3合同变更生效

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后果

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1合同双方名称

甲方：建筑工程有限公司

乙方：劳务分包有限公司

1.2合同双方法定代表人

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

1.3合同双方联系方式

2.项目概况

2.1项目名称

2024年外架工程

2.2项目地点

市区街道

2.3项目规模

总建筑面积：5000平方米

2.4项目工期

自合同签订之日起，共计120天

3.劳务分包内容

3.1分包工程范围

包括但不限于外架搭建、拆除、维护、加固等。

3.2分包工程量

根据甲方提供的工程量清单，乙方负责完成外架工程总量。

3.3分包工程要求

乙方必须按照甲方提供的施工图纸、施工规范和设计要求进行施工，确保工程质量。

4.质量要求

4.1质量标准

按照国家相关质量标准执行，确保工程质量达到优良等级。

4.2质量检测方法

乙方应按照国家相关质量检测规定，定期进行自检和互检，确保工程质量。

4.3质量责任

乙方对分包工程的施工质量负责，如因施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应责任。

5.工程进度

5.1进度计划

乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。

5.2进度调整

如因不可抗力等原因导致施工进度延误，乙方应及时向甲方提出书面报告，并经甲方同意后调整进度计划。

5.3进度验收

工程完成后，乙方应组织相关人员进行验收，并提交验收报告。

6.工程款项

6.1款项支付方式

采用分期付款方式，甲方根据工程进度支付进度款。

6.2款项支付时间

根据工程进度计划，每月支付一次进度款。

6.3款项支付条件

乙方必须按照合同约定完成工程量，且工程质量合格，甲方方可支付款项。

7.保险

7.1保险种类

乙方应为其施工人员购买意外伤害保险。

7.2保险金额

保险金额不低于每人100万元。

7.3保险责任

保险责任包括但不限于意外伤害、疾病身故等。

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

无

8.3争议解决程序

争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据和资料，确保争议得到公正、及时的处理。

9.违约责任

9.1违约情形

乙方未按合同约定完成工程量或质量不符合要求；

乙方未按合同约定时间完成工程；

乙方未按时支付工程款项；

乙方违反合同约定造成甲方损失。

9.2违约责任承担

乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。

9.3违约赔偿

违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，由人民法院判决。

10.合同解除

10.1合同解除条件

甲方或乙方严重违约，经对方书面通知后未在合理期限内纠正；

发生不可抗力事件，致使合同无法履行；

双方协商一致解除合同。

10.2合同解除程序

合同解除需书面通知对方，并注明解除原因。

10.3合同解除后果

合同解除后，双方应按照约定处理剩余工程款项、材料设备等事宜。

11.合同生效

11.1合同生效条件

双方签字盖章后，合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2合同生效时间

合