农村房子施工合同6篇.docx

农村房子施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保房屋施工的质量、进度和安全性，特签订本施工合同。

一、工程概况

1.工程地点：_________

2.工程规模：_________

3.房屋结构：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责施工范围内的房屋建设，包括地基、主体结构、装修等。

2.乙方需按照甲方提供的施工图纸及要求进行施工，确保施工质量符合相关标准。

3.乙方在施工过程中，需严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

三、工期及进度

1.乙方需在签订合同后尽快安排施工人员进场施工，确保施工进度。

2.乙方需按照甲方要求的工期完成施工任务，如有特殊情况需及时与甲方沟通。

3.乙方在施工过程中，需做好施工记录，确保施工进度的准确性。

四、质量与验收

1.乙方需确保施工质量符合相关标准，如有质量问题需及时整改。

2.甲方有权对施工质量进行监督，提出整改意见。

3.施工完成后，乙方需进行自检，确保施工质量符合验收标准。

4.甲方组织验收时，乙方需提供相关资料并配合验收工作。

五、付款与结算

1.甲方按工程进度支付工程款，乙方需提供相应的发票。

2.工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款。

3.乙方需提供完整的结算资料，甲方在收到资料后进行结算审核。

4.甲方在确认结算无误后支付结算款。

六、违约责任

1.甲方如未按时支付工程款或提出合理要求，需承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，需承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，需进行相应赔偿。

七、争议解决

1.如双方在施工过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

4.判决生效后，双方应遵守判决结果，履行相应的义务。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保施工任务的顺利完成。

3.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可以协商终止合同。

4.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，甲方在确认撤场完毕后支付尾款。

九、其他事项

1.双方在施工过程中应注意保护周围环境，确保施工符合环保要求。

2.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产，确保施工期间甲方的财产不受损失。

3.本合同未尽事宜，双方可以协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为确保房屋施工的质量、进度，经友好协商，共同签订本合同。

一、工程概况

1.甲方选择乙方为其房屋施工承包商，乙方同意接受该工程。

2.工程地点：_________市_________区（县）_________路_________号。

3.工程规模：_________平方米。

4.承包方式：_________（包工包料、清包工、部分承包等）。

5.工程质量要求：达到施工图纸设计要求及甲方要求。

6.工程开工日期：_____年_____月_____日，工程竣工日期：_____年_____月_____日。

二、甲方工作

1.甲方需在开工前办理好建房相关手续，并确定施工图纸及施工要求。

2.甲方需及时为乙方提供施工所需的水、电等必要的资源。

3.甲方需按照合同约定及时支付乙方施工款项。

4.甲方需配合乙方进行工程的竣工验收工作。

三、乙方工作

1.乙方需按照施工图纸及施工要求进行施工，确保工程质量达到要求。

2.乙方需按时向甲方报告施工进度，确保工程按时完成。

3.乙方需确保施工现场的安全卫生，避免对周围环境和人员造成影响。

4.乙方需配合甲方进行工程的竣工验收工作。

四