承揽装饰邮政楼外墙工程合同范本6篇.docx

承揽装饰邮政楼外墙工程合同范本6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就承揽装饰邮政楼外墙工程事宜，经甲乙双方协商一致，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：邮政楼外墙装饰工程

2.工程地点：[具体地址]

3.工程范围：外墙装饰施工及材料采购

4.工程内容：按照甲方提供的施工图纸进行外墙装饰施工，具体包括墙面清洗、涂料粉刷、瓷砖粘贴等工序。

二、合同工期

1.合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日完工。

2.如有下列情况，乙方可顺延工期：

（1）因甲方原因造成停工；

（2）不可抗力因素。

三、工程质量及验收

1.乙方应确保工程质量符合《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关标准。

2.甲方应在每个施工节点进行验收，确保施工质量符合设计要求。

3.乙方应配合甲方进行工程竣工验收，确保工程质量达到合格标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价款为人民币XX元整（￥XX），包含材料采购及施工费用。具体支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；

（2）乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

2.乙方应提供合法有效的发票作为结算依据。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付合同款项或未提供必要支持，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

3.双方如因违约造成对方损失，应赔偿对方相应的经济损失。

六、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，确保诉讼程序的顺利进行。

3.判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同得以完全履行。若一方不履行判决结果，另一方可以向法院申请强制执行。

七、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同义务，确保工程顺利完成。

2.若一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权依法终止合同并追究对方的法律责任。但终止合同前，双方应协商确定已完工程的结算方式及未完成工程的处理方式。

3.合同终止后，双方应积极配合进行工程结算和财产清算工作，确保双方权益得到保障。若因合同终止给第三方造成损失的，应由违约方承担相应的赔偿责任。

八、其他事项

1.双方在履行合同过程中应严格遵守相关法律法规和合同约定，确保合同的合法性和有效性。如因违反法律法规或合同约定而给第三方造成损失的，应由违约方承担相应的法律责任。

2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。同时，双方应及时办理合同变更或解除手续，确保合同的适应性和有效性。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就乙方承揽装饰甲方邮政楼外墙工程事宜，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：邮政楼外墙装饰工程

2.工程地点：_________

3.工程内容：外墙装饰工程包括墙面清洗、涂料粉刷、灯光安装等。具体细节以双方确定的施工图纸为准。

二、工程期限

1.本工程自双方签订合同之日起XX个月内完成。

2.如有特殊情况需延期，双方应提前商议并签署书面补充协议。

三、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币XXX万元整（￥XXXX元）。具体价格以双方商定的预算表为准。

2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付剩余款项。

四、工程质量及验收标准

1.乙方须严格按照国家相关施工规范及双方确定的施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应当在接到通知后的XX个工作日内组织验收。

3.验收标准：符合国家及地方相关施工质量验收规范，达到双方约定的效果。

五、工程保修及售后服务

1.工程保修期XX年。在保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方负责免费维修。

2.保