建设工程勘察合同书新整理版5篇.docx

建设工程勘察合同书新整理版5篇

篇1

发包人（甲方）：_________

承包人（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程勘察项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程范围：_________

二、勘察要求及内容

1.勘察要求：_________

2.勘察内容：_________

三、勘察工期

1.勘察工作预计于_________年_________月_________日开始，于_________年_________月_________日前提交勘察成果。

2.勘察过程中遇到下列情况之一时，双方应协商确定顺延工期：因重大设计变更导致工作量增加，不可抗力及甲方原因等。

四、勘察费用及支付方式

1.本次勘察费用预计为人民币_________元（￥_________元）。实际费用根据最终结算文件据实结算。

2.支付方式：银行转账。乙方开户银行：_________；账号：________；户名：________。

3.甲方在支付款项时，应提供付款的详细清单或相关凭证，并注明款项用途。乙方在收取款项后，应提供合法有效的发票。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和价格完成勘察任务。同时，甲方应尊重乙方的专业意见和劳动成果，不得以任何理由要求乙方违反法律法规和职业道德。

（2）甲方应提供必要的支持和协助，如场地、设备、资料等，并确保勘察工作的顺利进行。如因甲方原因导致勘察工作无法按时完成，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

（3）甲方应按时支付勘察费用，并确保支付方式的合法性和有效性。如因甲方原因导致支付问题，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量和价格支付勘察费用。同时，乙方应尊重甲方的意见和合理要求，在合法合规的前提下尽力满足甲方的需求。

（2）乙方应按时提交高质量的勘察成果，并确保成果的准确性和完整性。如因乙方原因导致勘察成果无法按时完成或存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

（3）乙方在勘察过程中应遵守相关法律法规和职业道德规范，确保勘察工作的合法性和有效性。同时，乙方应保护甲方的商业机密和保密信息，不得擅自泄露或利用甲方的信息进行牟利活动。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方如未按照合同约定支付勘察费用或提供必要的支持和协助，导致勘察工作无法按时完成或存在质量问题，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的相关损失。

2.乙方如未按照合同约定完成勘察任务或提交的勘察成果存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的相关损失。

3.双方如因违约行为造成对方经济损失的，违约方应赔偿守约方的直接损失和合理可预见的间接损失。

七、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同履行过程中涉及的管辖法院为_________人民法院。如双方因管辖问题发生争议，应以有利于双方权益的原则协商解决。

3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。如因争议导致部分条款无法履行，双方应协商解决方案或依法变更、解除本合同。

八、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行本合同所规定的权利和义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行时，双方可协商变更或终止本合同。合同变更或终止的具体事宜由双方另行商定。

3.合同终止后，乙方应尽快将已完成的勘察成果及相关资料移交给甲方，并确保不泄露甲方的商业机密和保密信息。甲方应根据合同约定支付乙方已完成工作的合理费用。

4.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜可由双方协商补充或修改。补充或修改后的协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

发包