根据建设工程施工合同8篇.docx

根据建设工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、合同价款

1.工程总价：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付时间：签订合同后支付合同总价的50%，工程竣工后支付剩余50%。

四、技术标准与要求

1.乙方须按照甲方提供的设计图纸和相关技术标准进行工程施工。

2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，提出改进意见。

3.乙方应确保施工场地的环境卫生，做到文明施工。

五、双方权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合标准要求。

（2）甲方有义务按照合同约定支付工程价款。

（3）甲方应确保施工场地的安全，为乙方提供必要的安全保障。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。

（2）乙方有义务按照合同约定完成工程施工任务。

（3）乙方应确保施工场地的环境卫生，做到文明施工。

（4）乙方应积极配合甲方的监督，改进施工过程中的问题。

六、违约责任

1.甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付工程价款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。违约金金额为合同总价的10%。

2.乙方违约责任：乙方未按照合同约定完成工程施工任务，应承担违约责任，并向甲方支付违约金。违约金金额为合同总价的10%。

七、竣工验收与结算

1.竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。验收不合格的，乙方应按要求进行整改。

2.结算：竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算申请。甲方应在收到申请后14个工作日内完成结算审核。审核通过后，双方应签署结算协议。结算协议签署后，甲方应向乙方支付剩余工程价款。

八、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX小区住宅楼建设工程

2.工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

3.建筑面积：XXXX平方米

4.承包范围：本小区住宅楼建设工程，具体内容详见施工图纸及工程量清单。

5.承包方式：包工包料

第二条施工工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天（日历天）

4.延期开工：乙方因故不能按时开工，应在合同约定开工日期XX天前，向甲方提出延期开工申请，甲方在XX天内给予答复。乙方逾期XX天不提出延期开工申请，则视为认可合同约定的开工日期并自行承担由此造成的损失。

5.暂停施工：甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式通知乙方，并在提出暂停施工通知后XX天内，向乙方提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方处理意见后，向甲方提出复工要求，甲方XX天内给予答复。甲方逾期未答复，乙方可自行复工。

6.工期顺延：发生以下情况之一，经甲方确认并顺延工期：工程量变化、设计变更、非乙方原因停水停电累计超过XX小时、不可抗力以及合同中约定可顺延工期的其他情况。

7.工期提前：如乙方提前竣工，每提前XX天，甲方应支付乙方合同总价款XX%的奖励。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金，但累计违约金金额不超过合同总