港口工程施工合同样书5篇.docx

港口工程施工合同样书5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

二、合同工期

1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]开始施工，至[竣工日期]结束。

2.乙方应按本合同约定按时完成全部工程施工任务。

三、工程质量标准和保修责任

1.乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作规程精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

2.乙方在施工过程中必须遵守安全生产和环境保护等相关法律法规，确保安全生产和环境保护达标。

3.乙方在保修期内承担保修责任，保修期自竣工验收合格之日起计算，期限为一年。保修期内如发生质量问题，乙方负责维修并承担维修费用。

四、合同价款及支付方式

1.本合同价款为人民币[合同价款]元，大写：[合同价款汉字大写]。乙方应确保提供的服务符合合同要求，甲方有权拒绝支付不合理的费用。

2.支付方式：[支付方式]。乙方应在每月底向甲方提交已完成工程量的结算单，甲方在收到结算单后[审核时间]天内审核完毕并支付相应款项。

五、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或工程结算款，每逾期一天，应向乙方支付[违约金金额]元的违约金。

2.乙方若不能按合同工期完成施工任务或施工质量达不到合同约定标准，每逾期一天或每出现一次质量问题，应向甲方支付[违约金金额]元的违约金。同时，甲方有权要求乙方返工或整改，直至满足合同要求。

3.乙方在施工过程中若违反安全生产和环境保护等相关法律法规，导致安全事故或环境污染事件，应承担相应的法律责任和违约金。

4.乙方在保修期内未能履行保修责任，应承担相应的违约责任和违约金。

六、争议解决方式

本合同的争议解决方式如下：首先通过双方协商和解；协商不成的，向有管辖权的法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应友好协商，积极配合法院的调查和审理工作。判决结果出来后，双方应遵守法院判决结果执行。判决结果涉及双方权利义务的变更，双方应及时进行协商并达成书面协议。

七、合同生效及终止条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施期间，如遇不可抗力因素导致合同无法继续实施时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，确保双方权益得到保障。

3.乙方在合同终止后应尽快撤离施工现场，并妥善处理好与第三方的关系。甲方在合同终止后应尽快支付乙方已完成的工程量款项。如因一方原因导致合同无法按时终止或相关事宜处理不当，应承担相应的法律责任和违约金。

4.甲方若违反合同约定或法律法规规定导致合同无法继续实施时，乙方有权单方终止合同并要求甲方承担相应的法律责任和违约金。

5.合同终止后，双方应友好协商处理可能存在的争议问题。协商不成的，可依法提起诉讼解决争议问题。但在此之前双方应尽力达成和解协议以减轻诉讼负担和减少经济损失。

6.双方同意在合同签订后[合同签订后生效时间]天内开始履行合同内容；如果由于一方原因导致项目迟迟不能开工或者中途停工或者不能按时完成等情形时（非因不可抗力因素），违约方需向另一方支付违约金并赔偿由此造成的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。具体违约金数额由双方协商确定但不应低于[违约金金额]元；若协商不成则可向有管辖权的法院提起诉讼解决争议问题。同时守约方有权单方终止本合同并要求违约方承担相应的法律责任和违约金。本条约定不影响守约方要求违约方继续履行合同直至项目完成或者要求违约方采取补救措施等权利救济方式的选择和实施。本条约定独立于其他违约责任条款且优先于其他违约责任条款适用和执行；若本条约定与主合同条款存在冲突则以本条约定为准执行并优先于主合同条款适用和执行。

篇2

甲方（发包方）：____________________

地址：______________________________

法定代表人：________________________

联系方式：__________________________

乙方（承包方）：____________________

地址：__