标准版建筑工地施工合同范本7篇.docx

标准版建筑工地施工合同范本7篇

篇1

发包方：XXX，以下简称甲方

承包方：XXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程承包方式：XXX

4.工程范围和内容：XXX

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.因下列原因造成工期延误，乙方不承担责任：

（1）未按照合同要求支付预付款、工程款而影响施工进度；

（2）设计图纸修改；

（3）主要材料、设备供应不足或供应时间不符合同要求；

（4）施工现场的水电、道路未能满足开工要求；

（5）遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。

第三条工程质量与验收

1.工程质量必须达到合同附件所要求的质量标准。

2.乙方在工程完工后，必须按照有关规定进行质量验收。

3.甲方在验收过程中，如发现达不到合同附件所要求的质量标准，需要返工的，乙方必须进行返工，并承担全部费用。

4.甲方在验收过程中，如发现存在质量问题或安全隐患，需要乙方进行整改的，乙方必须进行整改，并承担全部费用。

5.甲方在验收过程中，如提出对结构或使用功能进行调整的，乙方必须按照甲方的要求进行修改，并承担全部费用。

6.验收合格后，甲方应签署验收合格证书。

第四条工程价款与支付

1.本工程总价为XX元（大写：XX元）。

2.甲方应在合同签订后XX天内支付工程预付款XX元（大写：XX元）。

3.乙方在工程完工并通过验收后，甲方应支付剩余的工程款XX元（大写：XX元）。

4.工程款支付方式：银行转账。乙方开户银行：XXX；账号：XXX。

第五条违约责任

1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程款，每逾期一天，需向乙方支付违约金XX元（大写：XX元）。

2.乙方若不能按时完工或工程质量达不到合同要求，每逾期一天，需向甲方支付违约金XX元（大写：XX元）。

3.若因乙方原因造成工程严重质量问题或安全事故，乙方需承担相应的法律责任。

4.若因甲方原因造成工程停工或延误工期，甲方需承担相应的法律责任。

第六条争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决。若协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同履行完毕后自动终止。

3.如有未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条其他约定

1.甲方应提供必要的施工资料和图纸，并确保其真实性和完整性。如因甲方提供的资料或图纸导致工程质量问题或安全事故，甲方需承担相应的法律责任。

2.乙方应严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。如因乙方施工质量问题或安全事故导致工程停工或延误工期，乙方需承担相应的法律责任。

3.双方应严格遵守相关法律法规和规定进行工程建设活动，确保工程符合法律法规和规定的要求。如因违反相关法律法规和规定而导致的法律责任由责任方承担。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建筑工地施工任务发包给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责购买施工所需的全部材料和设备。

2.乙方应确保所购买的材料和设备符合施工要求，并承担因材料设备问题引发的全部责任。

三、合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款为人民币[合同价款]元。

2.甲方应在合同签订后[支付时间]内，向乙方支付合同价款的[支付比例]%。剩余款项应在工程竣工验收合格后[支付时间]内支付完毕。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方提供合法的发票。

四、工期及进度要求

1.本工程的工期为[工期]天。自合同签订之日起计算。

2.乙