北京昌平房屋建设合同详细版5篇.docxVIP

北京昌平房屋建设合同详细版5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（建设单位）：[甲方名称]

乙方（施工单位）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚实守信的原则，就北京昌平房屋建设工程项目达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：北京昌平房屋建设工程

2.工程地点：昌平区[具体地址]

3.工程规模：建筑面积[建筑面积]平方米，层数[层数]层

4.工程要求：按照施工图纸及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

二、工期及进度

1.工期：本工程计划开工日期为[开工日期]，计划竣工日期为[竣工日期]，合同工期为[合同工期]天。

2.进度：乙方需按照甲方提供的施工进度表进行施工，确保按时完成各个施工节点。

三、质量与验收

1.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出整改意见。

3.工程竣工后，乙方需提交验收申请，甲方在接到申请后[验收准备时间]个工作日内进行验收。验收标准为施工图纸及国家相关标准。

4.验收不合格的，乙方需按照甲方提出的整改意见进行整改，并重新申请验收。

四、付款与结算

1.付款：甲方需在合同签订后[预付款比例]个工作日内支付工程预付款[预付款金额]元。施工完成后，甲方需支付剩余款项。具体支付时间和金额按照施工进度和验收情况确定。

2.结算：工程竣工并通过验收后，乙方需提交结算申请，甲方在接到申请后[结算准备时间]个工作日内进行结算。结算方式按照合同条款和实际情况进行。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付预付款或未按时进行验收，需向乙方支付违约金[甲方违约金金额]元。如甲方原因导致工程无法按时开工或中途停工，需承担相应的损失赔偿责任。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合标准，需向甲方支付违约金[乙方违约金金额]元。如乙方原因导致工程无法按时竣工或中途停工，需承担相应的损失赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议处理过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需严格遵守合同条款，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同实施过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可提前终止合同。合同终止后，双方需按照合同条款进行结算和清理工作。

八、其他事项

1.双方在履行合同过程中，需保持密切沟通，确保信息的及时传递和处理。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有需要，双方可共同协商制定其他相关文件。

甲方（建设单位）：[甲方名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

联系电话：[甲方联系电话]

地址：[甲方地址]

签字盖章：[甲方签字盖章]

日期：[合同签订日期]

附件：施工图纸及国家相关标准

乙方（施工单位）：[乙方名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

联系电话：[乙方联系电话]

地址：[乙方地址]

签字盖章：[乙方签字盖章]

日期：[合同签订日期]

篇2

甲方（发包方）：北京某某房地产开发有限公司

乙方（承包方）：北京某某建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行北京昌平房屋建设项目的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：北京昌平房屋建设项目

2.工程地点：北京市昌平区某处

3.工程规模：建筑面积约10万平方米

4.工程内容：包括住宅、商业、办公等多种业态的建筑和配套设施建设

二、工期与进度

1.工期要求：本工程计划开工日期为2025年6月1日，竣工日期为2025年5月31日，总工期为24个月。

2.进度计划：乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。施工进度计划应包括各阶段的施工内容、时间安排和人力、物力等资源的配置。

3.进度款支付：甲方应根据施工进度计划，按时向乙方支付进度款。具体支付时间和金额应在施工