钢筋工分包合同#工程合 #建筑工程 .docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

钢筋工分包合同工程合建筑工程

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方定义

1.2分包方定义

1.3工程定义

第二条合同范围及工作内容

2.1工作范围

2.2工作内容

2.3工程量及进度

第三条合同价格及支付方式

3.1合同价格

3.2价格调整

3.3支付方式及时间

第四条工程质量及标准

4.1工程质量要求

4.2质量验收标准

4.3质量保障措施

第五条工程进度及工期

5.1工程进度计划

5.2工期延误

5.3提前完成奖励

第六条安全生产及环境保护

6.1安全生产要求

6.2安全事故处理

6.3环境保护措施

第七条违约责任及赔偿

7.1违约行为

7.2违约责任

7.3赔偿金额计算

第八条争议解决及法律适用

8.1争议解决方式

8.2适用法律

8.3诉讼或仲裁地点

第九条保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3泄露后果

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同终止

第十一条合同的附件

11.1附件清单

11.2附件的有效性

第十二条其他条款

12.1不可抗力

12.2通知与送达

12.3合同的副本

第十三条合同的签订日期及地点

13.1签订日期

13.2签订地点

第十四条合同正本及副本数量

14.1正本数量

14.2副本数量

14.3副本分发及保管

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方定义：指甲方，即工程项目的业主或者开发商，具备法人资格，拥有工程项目的所有权和决策权。

1.2分包方定义：指乙方，即具有相应资质的钢筋工分包商，具备法人资格，承担工程项目中钢筋施工的合同主体。

1.3工程定义：指由发包方委托分包方施工的钢筋工程，包括钢筋加工、运输、安装、焊接等工序。

第二条合同范围及工作内容

2.1工作范围：乙方应按照甲方的要求，完成工程项目中钢筋工程的设计图纸和工程量清单所列明的全部工作内容。

2.2工作内容：乙方负责钢筋的加工、运输、安装、焊接、检验和维修等工作，确保工程质量符合设计要求和国家标准。

2.3工程量及进度：乙方应按照甲方提供的设计图纸和工程量清单，按时完成施工任务。具体的工程量和进度计划由双方在专用条款中约定。

第三条合同价格及支付方式

3.1合同价格：双方根据工程量和工程难度等因素，协商确定合同总价。合同价格详见附件一。

3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可按专用条款的约定进行价格调整。

3.3支付方式及时间：甲方按照乙方实际完成工程量的70%支付进度款，工程验收合格后支付剩余的30%作为尾款。具体支付时间和方式由双方在专用条款中约定。

第四条工程质量及标准

4.1工程质量要求：乙方应按照国家相关标准和设计要求，保证钢筋工程的质量和安全。

4.2质量验收标准：乙方应按照甲方提供的质量验收标准进行自检，并接受甲方的监督和验收。

4.3质量保障措施：乙方应建立健全质量管理体系，加强施工现场管理，确保工程质量符合要求。

第五条工程进度及工期

5.1工程进度计划：乙方应根据甲方提供的工程进度计划和要求，制定详细的施工计划，并报甲方备案。

5.2工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

5.3提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方按照专用条款的约定给予奖励。

第六条安全生产及环境保护

6.1安全生产要求：乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全生产。

6.2安全事故处理：乙方发生安全事故时，应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按国家规定处理。

6.3环境保护措施：乙方应按照国家环保法律法规，采取有效措施，防止环境污染。

第七条违约责任及赔偿

7.1违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2违约责任：乙方未按约定完成工程或质量不符合要求的，应承担相应的违约金或赔偿责任。

7.3赔偿金额计算：赔偿金额根据乙方违约程度、损失大小和合同约定等因素确定。具体计算方式由双方在专用条款中约定。

第八条争议解决及法律适用

8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

8.2适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.3诉讼或仲裁地点：双方约定在合同签订地的人民法院进行诉讼，或约定的仲裁机