通用工程分包协议（2024年修订版）.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

通用工程分包协议（2024年修订版）

本合同目录一览

1.分包工程概述

1.1分包工程范围

1.2分包工程量

1.3分包工程质量标准

2.分包商的义务和责任

2.1分包商资质要求

2.2分包商施工组织和管理

2.3分包商施工人员要求

2.4分包商材料和设备要求

2.5分包商质量保证

2.6分包商安全责任

3.总包商的责任和义务

3.1总包商对分包商的管理和协调

3.2总包商提供的施工条件

3.3总包商的质量监督和验收

3.4总包商的安全管理

4.合同价格和支付

4.1合同总价

4.2价格调整

4.3预付款

4.4工程进度款

4.5竣工结算

4.6付款方式和时间

5.工程进度和工期

5.1工程开工日期

5.2工程竣工日期

5.3工程进度计划

5.4工期延误

6.违约责任

6.1分包商的违约责任

6.2总包商的违约责任

6.3违约赔偿

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁地点和机构

7.3仲裁费用

8.合同的变更和解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

9.合同的终止和解除

9.1合同终止条件

9.2合同解除程序

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约保密条款

11.合同的适用法律和管辖

11.1适用法律

11.2管辖法院

12.其他条款

12.1合同的附件

12.2合同的补充协议

12.3合同的解除和终止协议

13.合同的签署和生效

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3合同生效条件

14.联系方式

14.1分包商联系人信息

14.2总包商联系人信息

第一部分：合同如下：

第一条：分包工程概述

1.1分包工程范围

分包工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程等相关工程。具体工程内容以《分包工程范围明细表》为准。

1.2分包工程量

分包工程的工程量应以《分包工程量清单》为准，分包商应严格按照工程量清单进行施工。

1.3分包工程质量标准

分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本项目《施工图纸》和《技术规范》的要求。

第二条：分包商的义务和责任

2.1分包商资质要求

分包商应具备国家规定的相应资质，并在有效期内。分包商应向总包商提供其资质证明文件，以证明其具备履行合同的能力。

2.2分包商施工组织和管理

分包商应按照施工图纸、技术规范和工程进度计划进行施工，并保证施工安全、文明施工。分包商应建立健全施工现场管理制度，确保工程质量。

2.3分包商施工人员要求

分包商应确保施工人员具备相应的技能和资格，并对其进行安全教育和管理。分包商应对施工人员进行实名制管理，并按期向总包商提供施工人员名单及资格证明。

2.4分包商材料和设备要求

分包商应按照《施工图纸》和《技术规范》的要求采购、使用材料和设备，并保证其质量。分包商应向总包商提供材料和设备的合格证明文件。

2.5分包商质量保证

分包商应对分包工程的质量和使用安全承担责任。分包工程验收不合格的，分包商应负责整改，直至达到验收标准。

2.6分包商安全责任

分包商应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。分包商应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等赔偿责任。

第三条：总包商的责任和义务

3.1总包商对分包商的管理和协调

总包商应负责对分包商的管理和协调，确保分包商按照施工图纸、技术规范和工程进度计划进行施工。总包商应对分包商的施工质量、安全文明施工等进行监督。

3.2总包商提供的施工条件

总包商应提供施工所需的基础设施、临时设施和施工场地。总包商应确保施工现场的供水、供电、供气等正常使用。

3.3总包商的质量监督和验收

总包商应对分包工程的质量和使用安全进行监督和验收。分包工程验收不合格的，总包商有权要求分包商整改，直至达到验收标准。

3.4总包商的安全管理

总包商应负责施工现场的安全管理，确保施工安全。总包商应对施工现场的安全事故进行处理，并承担相应的赔偿责任。

第四条：合同价格和支付

4.1合同总价

合同总价为本项目的分包工程费用，具体金额以《分包工程合同价款明细表》为准。

4.2价格调整

合同价格如需调整，应由双方协商确定，并签订补充协议。

4.3预付款

总包商应在合同签订后七个工作日内支付分包工程预付款，预付款金额为合同总价的30%。

4.4工程进度款

分包商完成工程进度达到约定比例的，总包商应支付相应比例的工