购买建设工程施工合同正规范本2024年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

购买建设工程施工合同正规范本2024年通用

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1出卖人信息

1.2买受人信息

第二条合同标的

2.1施工项目概述

2.2施工规范版本

2.3施工合同数量

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2付款方式及期限

3.3价格调整机制

第四条施工期限

4.1施工开始日期

4.2施工结束日期

4.3工期延误责任

第五条施工质量

5.1施工标准

5.2质量监督与检查

5.3质量争议处理

第六条施工材料

6.1材料供应责任

6.2材料质量标准

6.3材料验收程序

第七条施工安全

7.1安全生产责任

7.2安全管理制度

7.3安全事故处理

第八条变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3变更与解除的程序

第九条违约责任

9.1出卖人违约责任

9.2买受人违约责任

9.3违约赔偿金额计算

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁机构选择

10.3法律适用

第十一条合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二条保密条款

12.1保密信息范围

12.2保密义务及期限

12.3违反保密条款的后果

第十三条合同的附件

13.1附件清单

13.2附件的有效性

13.3附件的更换与更新

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的解释权

14.3合同的修订历史

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1出卖人信息

1.1.1出卖人全称：X工程有限公司

1.1.2注册地址：省市区路号

1.1.3法人代表：X

1.1.4联系人：X

1.1.5联系电话：

1.2买受人信息

1.2.1买受人全称：X建设集团有限公司

1.2.2注册地址：省市区路号

1.2.3法人代表：X

1.2.4联系人：X

1.2.5联系电话：

第二条合同标的

2.1施工项目概述

2.1.1项目名称：X建设工程

2.1.2项目地点：省市区路号

2.1.3项目规模：平方米

2.1.4项目类型：住宅楼

2.2施工规范版本

2.2.1规范名称：《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.2.2规范版本：2024年版

2.2.3规范出版社：出版社

2.3施工合同数量

2.3.1合同数量：一本

2.3.2合同副本数量：两份

2.3.3合同电子版数量：一份

第三条合同价格

3.1合同总价

3.1.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币陆佰万元整）

3.2付款方式及期限

3.2.1付款方式：银行转账

3.2.2付款期限：合同签订后七个工作日内

3.3价格调整机制

3.3.1价格调整条件：国家政策调整、材料价格波动等不可抗力因素

3.3.2价格调整程序：双方协商确定调整金额

3.3.3价格调整时间：合同履行期间

第四条施工期限

4.1施工开始日期

4.1.1施工开始日期：2024年X月X日

4.2施工结束日期

4.2.1施工结束日期：2024年X月X日

4.3工期延误责任

4.3.1工期延误原因：不可抗力、双方协商一致等

4.3.2工期延误责任：按实际情况协商解决

第五条施工质量

5.1施工标准

5.1.1施工标准：符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定

5.2质量监督与检查

5.2.1质量监督机构：X质量监督局

5.2.2质量检查频率：每月一次

5.2.3质量检查结果：不合格项整改后重新验收

5.3质量争议处理

5.3.1质量争议解决方式：双方协商、第三方调解、仲裁或诉讼

5.3.2质量争议处理机构：X仲裁委员会

第六条施工材料

6.1材料供应责任

6.1.1材料供应方：出卖人

6.1.2材料供应要求：符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定

6.2材料质量标准

6.2.1材料质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定

6.3材料验收程序

6.3.1材料验收机构：买受人

6.3.2材料验收要求：符合合同约定的质量、数量、规格等

6.3.3材料验收时间：材料到达施工现场后七个工作日内

第八条变更与解除

8.1合同变更条件

8.1.1合同变更条件：双方协商一致、不可抗力等

8.1.2合同变更程序：书面协议，经双方签字盖章后生效

8.2合同解除条件

8.2.1合同解除条件：双方协商一致、不可抗力、一方严重违约等

8.2.