2024年通用建筑工程施工合同标的及属性确认书.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年通用建筑工程施工合同标的及属性确认书

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1发包人信息

1.2承包人信息

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同金额

3.1合同总价

3.2付款方式

3.3付款条件

第四条工程质量

4.1质量标准

4.2质量验收

第五条施工周期

5.1工期要求

5.2延期条款

第六条材料和设备

6.1材料供应

6.2设备供应

第七条施工安全和环保

7.1安全措施

7.2环保措施

第八条变更和调整

8.1变更程序

8.2调整条款

第九条违约责任

9.1发包人违约

9.2承包人违约

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁地点

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二条保密条款

12.1保密内容

12.2保密期限

第十三条辅助条款

13.1合同附件

13.2补充协议

第十四条其他条款

14.1法律适用

14.2争议解决

14.3合同语言

14.4通知程序

14.5合同的完整性

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

1.1发包人信息

1.1.1名称：×××公司

1.1.2地址：×××市×××区×××路×××号

1.1.3法定代表人：×××

1.1.4联系人：×××

1.1.5联系电话：×××××××××

1.2承包人信息

1.2.1名称：×××建筑工程有限公司

1.2.2地址：×××市×××区×××路×××号

1.2.3法定代表人：×××

1.2.4联系人：×××

1.2.5联系电话：×××××××××

第二条工程概况

2.1工程名称：×××通用建筑工程

2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号

2.3工程规模：根据工程设计文件确定

2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程

第三条合同金额

3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币×××万元整）

3.2付款方式：银行转账

3.3付款条件：按工程进度分阶段支付

第四条工程质量

4.1质量标准：符合国家及行业相关标准和规定

4.2质量验收：工程竣工后，由双方共同组织验收，验收合格后交付使用

第五条施工周期

5.1工期要求：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，总工期为×××日

5.2延期条款：如因不可抗力等特殊情况导致工程延期，双方协商解决

第六条材料和设备

6.1材料供应：发包人负责提供工程所需的主要材料和设备

6.2设备供应：承包人负责提供施工所需的辅助设备和工具

第八条变更和调整

8.1变更程序

8.1.1发包人提出的变更，应向承包人发出书面变更通知，并说明变更的内容和理由。

8.1.2承包人收到变更通知后，应立即对变更内容进行评估，并在收到通知后的×个工作日内向发包人提交变更报价。

8.1.3发包人应在收到变更报价后的×个工作日内对承包人的报价进行审批。

8.1.4经双方确认的变更，应按确认的变更内容和金额调整合同价款。

8.2调整条款

8.2.1合同价款的调整应遵循公平、合理的原则。

8.2.2因变更导致合同价款增加的，增加部分应按合同约定的计价方式计算。

8.2.3因变更导致合同价款减少的，减少部分应从应付款项中扣除。

第九条违约责任

9.1发包人违约

9.1.1发包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。

9.1.2发包人迟延付款的，应按迟延付款金额的×%支付违约金。

9.2承包人违约

9.2.1承包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任。

9.2.2承包人延误工期的，应按延误工期天数的×%支付违约金。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2仲裁地点

10.2.1双方同意将争议提交×××仲裁委员会进行仲裁。

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.1.2合同的生效不得违反国家法律法规。

11.2合同变更程序

11.2.1合同变更应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。

11.2.2合同变更不得违反国家法律法规和合同的基本原则。

11