通用建筑工地工程合同书5篇.docx

通用建筑工地工程合同书5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的通用建筑工地工程，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.总工期：XX天

4.进度款支付节点：

（1）基础工程完成，验收合格后XX天内支付合同总价的XX%；

（2）主体工程完成XX%，验收合格后XX天内支付合同总价的XX%；

（3）装饰工程完成XX%，验收合格后XX天内支付合同总价的XX%；

（4）竣工验收合格后，结算审核完毕后XX天内支付至结算价的XX%；

（5）剩余款项作为质保金，竣工验收合格后一年内支付。

三、质量与验收

1.工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收规范》及相关标准。

2.验收方式：按阶段验收，具体为：基础工程、主体工程、装饰工程及竣工验收。

3.验收时间：各节点验收时间根据施工进度安排。

4.验收费用：由乙方承担。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价：[合同总价]元。大写：[合同总价汉字大写]元整。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：按进度款支付节点支付。

4.甲方在支付款项时，乙方需提供合法有效的发票。

五、材料设备供应及保管

1.材料设备供应：甲方负责供应主要材料设备，乙方负责供应其他辅助材料设备。具体清单详见附件。

2.材料设备保管：乙方负责妥善保管甲方供应的材料设备，如有损坏或丢失，需承担赔偿责任。

3.材料设备使用：乙方需合理使用甲方供应的材料设备，确保工程质量。如有浪费或不合理使用，需承担赔偿责任。

六、施工安全与文明施工

1.乙方需严格遵守施工安全管理规定，确保施工过程中的安全。如有安全事故发生，乙方需承担全部责任。

2.乙方需保持施工现场的整洁卫生，做到文明施工。如有违反，甲方有权要求乙方整改或处罚。

3.甲方有权对施工现场进行安全检查，并提出整改要求。乙方需积极配合整改，确保施工过程中的安全文明施工。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方如未能按合同约定完成工程施工任务，需向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。违约金比例为合同总价的XX%。

2.甲方如未能按合同约定支付工程进度款，需向乙方支付违约金，违约金比例为应付款项的XX%。同时，甲方需尽快支付剩余款项，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。

3.如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证工作，确保案件的顺利进行。法院作出的判决结果对双方具有法律约束力，双方需认真履行判决义务。如一方不履行判决义务导致另一方产生额外损失时，违约方需承担赔偿责任。具体赔偿数额可参照《中华人民共和国民法典》及相关司法解释执行。如有其他特殊约定或法律法规规定的其他情形出现导致一方违约时，违约方需按照相关约定或法律法规的规定进行赔偿损失的计算和支付工作。具体可参照《中华人民共和国合同法》及相关司法解释执行。

篇2

甲方（建设单位）：XXX，以下简称甲方。

乙方（施工单位）：XXX，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方协商，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXX工地工程。

2.工程地点：位于XXX市XXX区XXX街XXX号。

3.工程内容：包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、机电设备安装工程、防雷接地工程等。

4.承包范围：乙方负责本工程的施工图纸范围内的全部内容。

5.承包方式：采用包工包料的方式，乙方负责所有材料的采购和施工工作。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3.合同工期：XX天。

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。

2.达到优良工程标准。

四