防腐保温施工合同2025年通用.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

防腐保温施工合同2025年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1施工方基本信息

1.2业主方基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.施工内容

3.1施工范围

3.2施工工艺

3.3施工材料

4.施工期限

4.1施工开始时间

4.2施工结束时间

4.3预计工期

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量责任

6.工程进度款支付

6.1支付方式

6.2支付时间

6.3支付比例

7.风险责任

7.1自然灾害风险

7.2施工风险

7.3其他风险

8.施工安全管理

8.1安全责任

8.2安全措施

8.3安全培训

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决费用

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3解除或终止后的处理

11.合同生效与变更

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同变更效力

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：施工方案

13.合同签订与生效

13.1签订时间

13.2签订地点

13.3生效时间

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1施工方基本信息

施工方名称：_______

施工方法定代表人：_______

施工方注册资本：_______

施工方营业执照注册号：_______

施工方开户银行：_______

施工方银行账号：_______

1.2业主方基本信息

业主方名称：_______

业主方法定代表人：_______

业主方注册资本：_______

业主方营业执照注册号：_______

业主方开户银行：_______

业主方银行账号：_______

2.工程概况

2.1工程名称：_______

2.2工程地点：_______

2.3工程规模：_______

2.4工程类型：_______

3.施工内容

防腐保温材料采购及安装；

施工现场临时设施搭建；

施工过程中所需机械设备的租赁；

施工过程中产生的垃圾清理；

工程验收合格后的保修服务。

3.2施工工艺：按照国家相关标准和规范执行，采用先进、可靠的施工工艺。

3.3施工材料：使用符合国家标准、行业标准和设计要求的产品，材料供应商须提供相关证明文件。

4.施工期限

4.1施工开始时间：_______

4.2施工结束时间：_______

4.3预计工期：_______天

5.工程质量要求

5.1质量标准：按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准执行。

5.2质量检验：施工过程中，施工方应按照合同约定进行自检和互检，业主方有权进行监督检查。

5.3质量责任：施工方应保证工程质量符合合同约定，如因施工方原因造成工程质量不合格，施工方应承担修复责任并赔偿业主方因此遭受的损失。

6.工程进度款支付

6.1支付方式：采用银行转账方式支付。

6.2支付时间：按月进度支付，具体支付时间根据工程进度确定。

6.3支付比例：根据工程进度和合同约定，每月支付工程款的_______%。

7.风险责任

7.1自然灾害风险：因不可抗力导致工程无法按期完成或造成损失，双方互不承担责任。

7.2施工风险：因施工方原因造成工程损失或延误工期，施工方承担全部责任。

7.3其他风险：因合同约定以外的原因导致工程损失或延误工期，双方按照实际损失承担相应责任。

8.施工安全管理

8.1安全责任

施工方应负责施工现场的安全管理，确保施工安全，对施工过程中发生的安全事故承担全部责任。

8.2安全措施

施工现场安全警示标志的设置；

施工人员的安全教育培训；

施工机械和设备的安全检查；

施工现场的安全防护措施；

应急预案的制定和演练。

8.3安全培训

施工方应对所有施工人员进行安全教育培训，确保施工人员具备必要的安全知识和技能。

9.争议解决

9.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决程序

争议解决过程中，双方应保持沟通，积极寻求解决方案。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3争议解决费用

诉讼费用由败诉方承担，其他相关费用按照法律规定或