包清工施工合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

包清工施工合同

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、施工内容描述

1.施工项目

乙方将承担甲方指定施工项目的全部施工任务，具体内容包括但不限于______（详细说明施工项目内容）。

2.施工质量要求

乙方施工应满足国家相关施工标准和甲方特定的施工要求，确保工程质量符合设计图纸及规范。

乙方保证施工过程中不出现因施工质量问题导致的工程缺陷或安全事故。

二、施工人员与设备

1.施工人员

乙方应派遣具备相应资质和技能的施工人员参与施工，确保施工人员数量和素质满足工程需求。

2.施工设备

乙方应提供施工所需的全部设备，并保证设备处于良好状态，满足施工要求。

三、施工进度与工期

1.施工进度

乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。

实际施工进度以甲方现场监督为准，如有延误，乙方应承担相应责任。

2.工期

乙方承诺在合同约定的工期内完成全部施工任务，具体工期为______天（具体时长）。

四、费用与支付

1.施工费用

本合同施工费用总额为______元（大写：______），包括但不限于人工费、材料费、设备费等。

2.支付方式

甲方按施工进度分期支付施工费用，具体支付比例和节点由双方另行协商确定。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量符合要求。

有权要求乙方按照工程进度调整施工方案，但需确保不延误工程工期。

义务：

按照合同约定的时间支付施工款项。

提供必要的施工条件和协助，如施工图纸、工程材料等。

2.乙方权利与义务

权利：

在施工过程中有权要求甲方提供必要的工作条件和安全保障。

如因甲方原因导致施工延误或损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照甲方要求完成施工任务，确保施工质量。

对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，共同解决。

六、施工质量保证

1.质量保证

乙方保证施工质量符合国家相关施工标准和甲方要求，对施工质量负责。

乙方在施工过程中应严格执行施工规范和操作规程，确保施工质量。

2.质量验收

施工完成后，甲方将组织验收，验收标准以本合同约定的施工质量要求以及国家相关标准为准。

如验收不合格，乙方应在接到通知后______个工作日内（具体时长）进行整改，直至达到验收标准。

七、施工工期保证

1.工期保证

乙方承诺在合同约定的工期内完成全部施工任务，并确保工程按时交付使用。

如因乙方原因导致施工延误，每延误一天，乙方应按照合同总价的______%向甲方支付违约金。

2.工期调整

因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致后，可对工期进行调整。

八、争议解决

1.争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。

2.争议解决时效

任何一方对另一方提出争议，应在发生争议后______个工作日内（具体时长）以书面形式提出。

如未在规定时间内提出，视为放弃争议权利。

包清工施工合同

九、合同的变更与解除

1.变更

本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

2.解除

除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。

十一、争议解决

1.协商

本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.诉讼

若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。

十二、保密条款

1.保密内容

双方应对