消防工程通用版合同书8篇.docx

消防工程通用版合同书8篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

第二条工程期限

1.本工程自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.因甲方原因造成工程停工，工期相应顺延。

3.因乙方原因造成工程停工，工期不予顺延。

第三条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格标准。

2.验收标准按照《建筑电气工程施工质量验收规范》及国家、地方规定的相关行业标准执行。

3.甲方应在工程验收前，向乙方提供必要的支持和协助。

第四条付款及结算方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付款项。具体付款时间及金额如下：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；工程验收合格后，甲方应支付乙方合同总金额的XX%作为尾款。

2.乙方应在收到款项后，向甲方提供合法有效的发票及收据。

3.甲方有权根据施工进度和工程质量，对乙方进行阶段性的结算。

第五条甲方责任与义务

1.甲方应确保施工场地的畅通无阻，为乙方提供必要的水电等基础设施支持。

2.甲方应按时向乙方支付款项，确保工程的顺利进行。

3.甲方应尊重乙方的施工安排，不得随意干涉乙方的正常施工秩序。

4.甲方应在工程验收前，对乙方的施工成果进行全面的检查和确认。

第六条乙方责任与义务

1.乙方应确保施工场地的整洁卫生，尽量减少对周围环境的影响。

2.乙方应按时向甲方提交施工进度报告，确保甲方了解工程的实际进度。

3.乙方应确保施工质量的稳定，尽量避免出现质量问题。

4.乙方应在施工完成后，对施工现场进行彻底的清理和恢复。

第七条违约责任及赔偿

1.如因甲方原因造成工程停工或延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.如因乙方原因造成工程停工或延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.如因不可抗力的因素导致工程停工或延误，双方应协商解决，共同承担风险。

第八条合同变更与解除

1.合同签订后，如因特殊情况需要变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。

2.协议未达成前，原合同仍应继续履行。协议达成后，原合同以新协议为准。

3.若一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权单方解除合同。违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。

第九条争议解决与管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的管辖法院为合同签订地的人民法院。如双方同意变更管辖法院，应签订书面协议确认。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他部分。

第十条合同生效及其他事项

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程承包方式：

4.工程范围和内容：

第二条合同工期

1.本合同工期为XX天（从开工之日算起）。

2.乙方在合同签订后XX天内必须进场施工。

第三条工程质量和检查验收

1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得进行下一道工序。

3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术资料、验收规范和质量标准为依据。因乙方原因造成的质量事故、返工及经济损失，由乙方承担。

4.验收中如发现有不符合质量要求的工程，需要返工的，由乙方负责修好再进行验收。合格的工程，甲方应及时签署验收合格证书。

5.甲方代表在检查过程中，如发现工程质量、材料使用等方面的问题，应