装修瓦工施工合同范本.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

装修瓦工施工合同范本

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

1.2乙方名称及地址

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程面积

2.4工程预算

第三条施工内容与要求

3.1施工内容

3.2施工标准及质量要求

3.3施工周期

第四条材料供应

4.1材料种类及品牌

4.2材料供应方式

4.3材料验收标准

第五条施工费用及支付方式

5.1总价及付款方式

5.2进度款支付比例及时间

5.3尾款支付条件及时间

第六条工期延误

6.1工期延误的责任及赔偿

6.2工期延误的处理方式

第七条工程变更

7.1工程变更的条件

7.2工程变更的程序

7.3工程变更的费用及责任

第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.2乙方违约责任

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决地点及法院

第十条合同的解除

10.1合同解除的条件

10.2合同解除后的处理事项

第十一条保密条款

11.1保密信息的范围及期限

11.2违反保密条款的责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力的认定

12.2不可抗力导致的合同变更或解除

第十三条附加条款

13.1其他双方约定的附加条款

第十四条合同的生效、修改及终止

14.1合同的生效条件

14.2合同的修改

14.3合同的终止及后续处理

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方名称及地址

甲方名称：__________

甲方地址：__________

1.2乙方名称及地址

乙方名称：__________

乙方地址：__________

第二条工程概况

2.1工程名称

工程名称：__________

2.2工程地点

工程地点：__________

2.3工程面积

工程面积：__________平方米

2.4工程预算

工程预算：__________元

第三条施工内容与要求

3.1施工内容

施工内容：包括但不限于瓦工施工、墙面抹灰、地面铺装、防水处理等。

3.2施工标准及质量要求

施工标准及质量要求：按照我国相关法律法规、行业标准及乙方提供的施工方案进行施工，确保工程质量符合约定标准。

3.3施工周期

施工周期：预计__________天，自双方签订合同之日起计算。

第四条材料供应

4.1材料种类及品牌

材料种类及品牌：__________

4.2材料供应方式

材料供应方式：甲方提供材料，乙方负责验收。

4.3材料验收标准

材料验收标准：按照我国相关法律法规、行业标准及乙方要求进行验收。

第五条施工费用及支付方式

5.1总价及付款方式

总价：__________元

付款方式：分期付款，具体付款比例和时间详见附件。

5.2进度款支付比例及时间

进度款支付比例：__________

进度款支付时间：每完成一个阶段工程，经双方验收合格后支付。

5.3尾款支付条件及时间

尾款支付条件：工程全部完工，经双方验收合格。

尾款支付时间：自验收合格之日起__________日内支付。

第六条工期延误

6.1工期延误的责任及赔偿

工期延误的责任：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

工期延误的赔偿：工期延误每超过一天，乙方应支付甲方违约金__________元。

6.2工期延误的处理方式

工期延误的处理方式：双方应协商解决，如协商不成，可依法解决。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任

甲方违约责任：如甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求赔偿因此造成的一切损失。

8.2乙方违约责任

乙方违约责任：如乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求赔偿因此造成的一切损失。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.2争议解决地点及法院

争议解决地点及法院：合同签订地人民法院。

第十条合同的解除

10.1合同解除的条件

合同解除的条件：在合同履行过程中，任何一方未能履行合同约定的义务，另一方有权解除合同。

10.2合同解除后的处理事项

合同解除后的处理事项：合同解除后，双方应立即停止履行合同义务，并根据合同约定处理已发生的费用和赔偿事宜。

第十一条保密条款

11.1保密信息的范围及期限

保密信息的范围及期限：本合同履行过程中，双方接触到的商业秘密、技术秘密