广州建设工程施工合同.docVIP

广州建设工程施工合同

合同编号：__________

甲方（发包人）：

公司名称：[甲方公司名称]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

邮箱：[甲方公司邮箱]

乙方（承包人）：

公司名称：[乙方公司名称]

地址：[乙方公司地址]

联系方式：[乙方联系电话]

邮箱：[乙方公司邮箱]

第一章：合同双方

1.发包人

甲方是依据中华人民共和国法律设立并合法存续的[甲方公司类型]，具有独立法人资格，有权签署并履行本合同。甲方已获得签署本合同所需的一切批准和授权。

2.承包人

乙方是依据中华人民共和国法律设立并合法存续的[乙方公司类型]，具有独立法人资格，有权签署并履行本合同。乙方已获得签署本合同所需的一切批准和授权。

第二章：工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：详细描述工程所包含的各项工作和任务，如建筑物的建设、道路的铺设、设备的安装等。

4.工程规模：说明工程的规模大小，如建筑面积、道路长度、设备数量等。

第三章：合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.工期总日历天数：明确规定从开工日期到竣工日期之间的总天数，包括法定节假日和休息日。

第四章：工程质量

1.质量标准：详细列出工程应达到的质量标准，如国家或行业标准、合同约定的特殊标准等。例如，建筑物应符合国家建筑工程质量验收标准，道路应达到设计要求的平整度和承载能力等。

2.质量保证措施：乙方应采取的质量保证措施，包括施工过程中的质量检验、质量控制计划、质量问题的处理程序等。乙方应保证在工程施工过程中严格按照质量保证措施进行操作，以保证工程质量符合要求。

第五章：合同价款与支付

1.合同价款形式：明确合同价款的形式，如固定总价、单价合同、成本加酬金合同等。并说明合同价款的计算依据和方法。

2.合同价款金额：具体的合同价款金额，应明确金额的单位和币种。

3.付款方式及时间：详细规定付款的方式，如预付款、进度款、竣工款等，以及各阶段付款的时间和比例。例如，预付款为合同价款的[预付款比例]，在开工前[预付款支付时间]支付；进度款根据工程进度按月支付，每月支付已完工程价款的[进度款比例]等。

第六章：材料与设备供应

1.材料供应

乙方应负责采购工程所需的材料，并保证材料的质量符合合同要求。乙方应提供材料的质量证明文件，并按照合同约定的时间和地点将材料交付给甲方。甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如发觉材料质量不符合要求，乙方应负责更换或修复。

2.设备供应

乙方应负责采购工程所需的设备，并保证设备的质量符合合同要求。乙方应提供设备的质量证明文件，并按照合同约定的时间和地点将设备交付给甲方。甲方有权对乙方采购的设备进行检验，如发觉设备质量不符合要求，乙方应负责更换或修复。

第七章：工程变更

1.变更范围：明确规定工程变更的范围，包括工程设计的变更、工程量的增减、工程质量标准的调整等。

2.变更程序：详细规定工程变更的程序，包括变更的提出、变更的审批、变更的通知等。乙方应按照变更程序提出变更申请，并经甲方批准后方可实施变更。

3.变更价款确定：明确规定变更价款的确定方法，如按照合同约定的计价方式重新计算变更部分的价款、参照市场价格确定变更价款等。

第八章：竣工验收与结算

1.竣工验收条件：详细规定竣工验收的条件，如工程已按照合同要求完成、质量符合要求、资料齐全等。在满足竣工验收条件的情况下，方可进行竣工验收。

2.竣工验收程序：明确规定竣工验收的程序，包括验收的组织、验收的内容、验收的标准等。验收应由甲方组织，乙方应配合验收工作，并提供相关的资料和文件。

3.结算方式及时间：详细规定结算的方式，如按照合同约定的计价方式进行结算、扣除已付款项后结算等。结算的时间应明确规定，一般在竣工验收合格后[结算时间]内完成结算。

第九章：违约责任

1.发包人的违约责任：如果甲方未按照合同约定履行义务，应承担的违约责任，如逾期支付工程款、未提供必要的施工条件等。甲方应按照合同约定向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.承包人的违约责任：如果乙方未按照合同约定履行义务，应承担的违约责任，如工程质量不符合要求、逾期竣工、擅自变更工程等。乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

第十章：争议解决

1.争议解决方式：明确规定争议解决的方式，如协商解决、仲裁解决或诉讼解决等。双方应尽量通过协商解决争议，如果协商不成，可以选择仲裁或诉讼解决。

2.仲裁或诉讼地点：明确规定仲裁或诉讼的地点，如约定在[仲裁机构所在地]或[法院所在地]进行仲裁或诉讼。

第十一章：其他条款

1.合同生效条件：明确规定合同的生效条件，如双方签字盖章后生效、自[合