一般零部件承揽加工合同5篇.docxVIP

一般零部件承揽加工合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

签订日期：XXXX年XX月XX日

承揽方：[承揽方公司名称]

地址：[承揽方公司地址]

电话：[承揽方公司电话]

传真：[承揽方公司传真]

Email：[承揽方公司Email]

开户银行及账号：[承揽方公司开户银行及账号]

委托方：[委托方公司名称]

地址：[委托方公司地址]

电话：[委托方公司电话]

传真：[委托方公司传真]

Email：[委托方公司Email]

开户银行及账号：[委托方公司开户银行及账号]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商，就委托方委托承揽方进行一般零部件承揽加工事宜达成一致意见，特签订本合同，以兹信守。

一、委托加工项目

1.委托加工产品名称：一般零部件

2.委托加工方式：承揽方按照委托方的要求，采用包工包料的方式，负责安排生产并按时交付产品。

3.委托加工数量：具体数量根据委托方的订单确定。

4.委托加工价款：双方根据市场行情和协商确定的价格，在订单中明确具体价格。

5.交付期限：承揽方需在收到订单后尽快安排生产，并在约定时间内交付产品。

6.质量要求：承揽方需按照委托方的质量标准进行生产，确保产品质量符合要求。

7.保密条款：双方应对合同内容及订单信息保密，不得泄露给第三方。

二、双方权利义务

1.委托方的权利义务：

（1）委托方有权要求承揽方按照约定的方式、数量和质量标准进行生产。

（2）委托方有权监督承揽方的生产过程，确保产品质量符合要求。

（3）委托方需按时支付加工费用，确保承揽方的合法权益。

（4）委托方需尊重承揽方的劳动成果，不得擅自修改或损坏产品。

2.承揽方的权利义务：

（1）承揽方有权要求委托方提供必要的技术支持和生产材料。

（2）承揽方有权获得相应的加工费用，确保自身权益。

（3）承揽方需按照委托方的要求，合理安排生产进度，确保按时交付产品。

（4）承揽方需保证产品质量符合要求，如有问题需及时与委托方沟通解决。

（5）承揽方需对生产过程中的技术秘密和商业秘密保密，不得泄露给第三方。

三、违约责任及赔偿损失

1.委托方违约责任：如委托方未按时支付加工费用或擅自修改、损坏产品，需承担相应的违约责任，并赔偿由此给承揽方造成的全部损失。

2.承揽方违约责任：如承揽方未按照约定方式、数量和质量标准进行生产，需承担相应的违约责任，并赔偿由此给委托方造成的全部损失。

四、争议解决方式

双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。

五、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

篇2

甲方（定作方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

乙方（承揽方）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工零部件事宜，达成如下协议：

一、委托加工产品

1.产品名称：XXX零部件

2.产品规格型号：详见附件一《产品规格型号表》

3.加工数量：详见附件二《加工数量表》

4.产品图纸：甲方提供产品图纸，乙方按照图纸进行加工。

二、加工地点及原材料提供

1.加工地点：乙方所在地。

2.原材料提供：甲方提供原材料，具体品种、规格型号、数量详见附件三《原材料清单》。

三、加工期限

1.加工期限：自本合同签订之日起计算，具体完成时间详见附件四《加工期限表》。

2.交货时间：乙方应按照约定的交货时间按时交货，如遇特殊情况需提前或延期交货，应提前通知甲方，并协商一致。

四、质量要求及验收标准

1.质量要求：乙方应按照甲方提供的产品图纸及质量要求进行加工，确保产品质量符合甲方要求。

2.验收标准：乙方加工完成后，应按照甲方提供的验收标准进行验收，验收合格后方可交付甲方。

五、付款方式及结算周期

1.付款方式：甲方应以电汇或银行转账的方式向乙方支付加工费用，具体支付方式详见附件五《付款方式及结算周期表》。

2.结算周期：双方协商一致后，确定结算周期为每月一次，乙