房屋建设合同标准样书5篇.docxVIP

房屋建设合同标准样书5篇

篇1

房屋建设合同

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.建筑面积：[建筑面积]平方米；层数[层数]层。

4.结构类型：[结构类型]

5.承包范围：[承包范围]

6.承包方式：[承包方式]

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、质量标准

1.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

2.如由于乙方原因造成工程质量达不到国家质量评定合格标准，乙方应负责返工，返工费用由乙方承担。

四、合同价款

本合同工程总造价为人民币[总造价]元。

五、付款方式

1.本合同签订后，甲方支付乙方工程预付款[预付款金额]元。

2.乙方完成主体结构后，甲方支付乙方工程款至合同总价的[工程款比例]；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款至合同总价的[工程款比例]；剩余[剩余款比例]的工程款作为质量保证金，保修期满后支付。

3.甲方不按时支付工程款，从逾期第一天起算，每天应向乙方支付应付未付金额的万分之[万分之比例]的违约金。

六、双方的权利和义务

1.甲方负责办理建设手续，并确保施工用电、用水及施工道路的畅通。如因甲方原因造成停工、窝工，甲方应按每天[每天补偿金额]元补偿给乙方。

2.甲方应按合同约定按时支付工程款。如因甲方原因逾期支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。

3.乙方应按合同约定完成工程施工任务，确保工程质量达到国家合格标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任。

4.乙方应按时完成工程施工任务，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.在施工过程中，如发生设计变更或增加工程量，双方应及时协商变更合同价款。

6.施工过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、保修条款

1.保修期为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对工程质量问题负责维修。因维修产生的费用由乙方承担。

2.保修期满后，甲方将剩余工程款支付给乙方。如因甲方原因逾期支付剩余工程款，甲方应承担相应的违约责任。

八、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式[一式份数]份，甲乙双方各执[甲乙双方各自份数]份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在施工过程中，如发生不可抗力因素导致合同不能履行，双方应及时协商解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.本合同解释权归甲乙双方共同所有。如双方对本合同解释发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（签字）：[甲方负责人签字]

乙方（签字）：[乙方负责人签字]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

房屋建设合同

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.承包范围：[承包范围]

5.承包方式：[承包方式]

6.合同工期：XX天

7.工程质量：合格

8.工程造价：[工程造价]

二、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方派驻施工现场履行合同的代表为：[甲方代表姓名]；

（2）甲方对乙方的工程施工实施管理，并协助乙方处理与第三方的关系；

（3）甲方应按合同约定支付工程款。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方派驻施工现场履行合同的代表为：[乙方代表姓名]；

（2）乙方应在施工现场设立标牌，明示工程概况、设计要求、技术标准、工期、责任人等；

（3）乙方在施工过程中，必须严格按施工图纸、说明文件和国