实验室 合作协议优选 .pdf

实验室合作协议

发包方(甲方):承包方(乙方):

上海市工商行政管理局上海市建设委员会监制

建筑装饰工程施工合同

发包方(甲方):承包方(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》

的规定，结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第1条工程概况

1．1、工程名称：1．2、工程地点：

1．3、承包方式：1．4、施工面积：

1．5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。

1．6、合同价款（人民币大写）：

第2条甲方工作

2．1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1

份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，清除影响

施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取

保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说

明使用本卷须知。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。

2．2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度

进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和事宜。

2．3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门

办理相应审批手续。2．4、协调有关部门做好现场保卫、消防、

垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条乙方工作

3．1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方

案计划，交甲方审定。

3．2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施

工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事

宜。

第4条工期的约定

4．1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同

意，并支付乙方赶工采取的措施费用。4．2、因甲方未按约定完

成工作，影响工期，工期顺延。

4．3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工

期不顺延。

4．4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗

拒因素影响，导致停工8小时以上（一周内累

计计算），工期相应顺延。

第5条关于工程质量及验收的约定

5．1、本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或

全部工程工程到达优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5．2、甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。

甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方

应予成认。假设甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。假设复验

合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；假设复验

不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5．3、

由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费

用由甲方承担，工期顺延。5．4、由于乙方原因造成质量事故，

其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5．5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日

内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及

时通知乙方，另定验收日期。但甲方应成认竣工工期，并承担乙方

的看管费用及相关费用。

第6条付款方式

6．1、本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款

竣工结算时一次付清。

备注：

6．2、本工程装修保修期为12个月。

第7条奖励和违约责任

7．1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因

停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不

按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。

7．2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元

违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，

甲方支付乙方元，作为奖励。

7．3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管

线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担。

7．4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由

此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担。

7．5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲

方负责。

7．6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同

终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。

第8条

争议或纠纷处理

10．1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度

的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10．2、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生

的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁（当事

人不在本合同约定仲裁机构，