工程劳务个人承包合同：2024标准版版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

工程劳务个人承包合同：2024标准版版B版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程进度

1.5工程质量标准

2.承包人信息

2.1承包人名称

2.2承包人地址

2.3承包人联系方式

3.发包人信息

3.1发包人名称

3.2发包人地址

3.3发包人联系方式

4.劳务内容

4.1劳务人员数量

4.2劳务人员技能要求

4.3劳务工作时间

4.4劳务报酬

5.合同价格

5.1合同总价

5.2付款方式

5.3付款进度

5.4价款调整

6.合同期限

6.1开始日期

6.2结束日期

6.3延期条件

7.工程变更

7.1变更条件

7.2变更程序

7.3变更报酬

8.违约责任

8.1承包人违约

8.2发包人违约

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3诉讼管辖

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3泄露后果

11.合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

12.其他条款

12.1不可抗力

12.2法律适用

12.3合同附件

13.合同签字盖章

13.1承包人签字

13.2发包人签字

13.3盖章

14.附件

14.1工程图纸

14.2工程量清单

14.3相关法律法规

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：X工程

1.2工程地点：市区街道

1.3工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工作

1.4工程进度：按照双方约定的时间表进行，如有特殊情况需提前或延期，应提前通知对方

1.5工程质量标准：按照国家和行业的相关标准进行，确保工程质量符合要求

第二条承包人信息

2.1承包人名称：X工程有限公司

2.2承包人地址：市区街道

第三条发包人信息

3.1发包人名称：X开发有限公司

3.2发包人地址：市区街道

第四条劳务内容

4.1劳务人员数量：共计人

4.2劳务人员技能要求：具备相关的技能和资质，能够胜任相关工作

4.3劳务工作时间：按照工程进度和双方约定的工作时间进行

4.4劳务报酬：按照双方约定的报酬进行，如有特殊情况需进行调整，应提前通知对方

第五条合同价格

5.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币万元整）

5.2付款方式：按照工程进度和双方约定的付款时间进行，每次付款前应提供相应的进度报告和发票

5.3付款进度：工程进度达到%时，支付相应的款项

5.4价款调整：如有特殊情况导致合同价格需要调整，应由双方协商确定

第六条合同期限

6.1开始日期：年月日

6.2结束日期：工程验收合格之日

6.3延期条件：如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按期完成，双方可协商延期。延期的具体时间和费用由双方协商确定。

第七条工程变更

7.1变更条件：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程需要变更，双方可协商进行变更

7.2变更程序：变更内容需双方确认，并签订书面变更协议

7.3变更报酬：根据变更协议确定的报酬进行支付

第八条违约责任

8.1承包人违约

8.1.1承包人未能按照约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金按照双方约定的比例计算。

8.1.2承包人未能按照约定时间提供劳务人员，应按照双方约定的标准向发包人支付违约金。

8.1.3承包人未能按照约定质量标准完成工程，应负责修复或重新施工，并承担相应费用。

8.2发包人违约

8.2.1发包人未能按照约定时间支付款项，应承担违约责任，向承包人支付违约金。

8.2.2发包人未能按照约定提供施工场地、材料等，导致工程无法正常进行，应承担相应责任。

8.3违约赔偿

8.3.1因一方违约导致合同无法履行，给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。

8.3.2违约方的赔偿金额不应超过合同总价款的%。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.1.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决机构

9.2.1双方同意选择仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

9.3诉讼管辖

9.3.1任何一方提起诉讼时，应向合同签订地的人民法院提交起诉状